签证文件证明工程量(工程签证规定文件)

在线问法 时间: 2024.02.09
553
施工单位在施工过程中出现工程量或者停工工日,或者材料采购价格,运输机械进出场等一系列需要甲方代表签字认证的表单,在后期的工程审计中,工程量签证单显得尤为重要,因为,工程结束后,审计者难以检查施工过程中出现的一系列问题,只能靠以往经验和工程量签证单来进行,污水管道挖土工程量签证单怎么做签证单需要1、客观性:部位、工程做法、工程量、变更原因都要写清楚,还要另附图纸,签证工程量确认单与工程量有什么区别工程签证单是图纸以外发生的工程内容,工程量确认单是现场经过实际测量而确定图纸上某项工程发生的量,工程量签证单,一般由承发包双方代表就施工过程中涉及合同价款之外的责任事件所作的签认证明,(4)隐蔽工程签证。

签证工程量确认单与工程量有什么区别

工程签证单是图纸以外发生的工程内容。工程量确认单是现场经过实际测量而确定图纸上某项工程发生的量。

现场经济签证包括:

(1)零星用工。施工现场发生的与主体工程施工无关的用工,如定额费用以外的搬运拆除用工等。

(2)零星工程。

(3)临时设施增补项目。

(4)隐蔽工程签证。

(5)窝工、非施工单位原因停工造成的人员、机械经济损失。如停水、停电,业主材料不足或不及时,设计图纸修改等。

(6)议价材料价格认价单。结算资料汇编规定允许计取议价材差的材料,需要在施工前确定材料价格。

(7)其它需要签证的费用。

污水管道挖土工程量签证单怎么做

签证单需要1、客观性:部位、工程做法、工程量、变更原因都要写清楚,还要另附图纸; 2、时效性:发生了要及时办理; 3、针对性:不同的利益方所发的指令要分开签字。 4、准确性:措词要严谨,不能含糊,以免审计公司挑出问题,做完的签在签字前让一个局外做预算的人先做一遍,如果能顺利操作,说明这份签证质量没问题。

工程量签证单属于什么类型表格

证明类表格。

工程量签证单,一般由承发包双方代表就施工过程中涉及合同价款之外的责任事件所作的签认证明。

施工单位在施工过程中出现工程量或者停工工日,或者材料采购价格,运输机械进出场等一系列需要甲方代表签字认证的表单,在后期的工程审计中,工程量签证单显得尤为重要,因为,工程结束后,审计者难以检查施工过程中出现的一系列问题,只能靠以往经验和工程量签证单来进行。

【版权声明】部分文章和信息来源于互联网、律师投稿,刊载此文是出于传递更多信息和学习之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明于本网联系,我们将予以及时更正或删除。【在线反馈】

没有签证如何证明工程量(电子签证如何证明)

发包人没有签证的工程量怎么索赔因涉及变更导致建设工程的工程总量或者质量标准发生变化,当事人对该部分工程价款不能协商一致的,可以参照签订建筑工程施工时当地建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算工程价款,或者委托造价鉴定机构进 ...
建工知识
231热度

工程支付担保有文件规定吗(工程支付担保)

承包人月中按月度施工计划工作量的50%收取工程款时应填列特制的“工程付款结算账单”送发包人或工程师确认后办理收款手续,每月终了时,承包人应根据当月实际完成的工作量以及单价、费用标准,计算已完工程价值,编制特制的“工程价款结算账单”和 ...
建工知识
527热度

合同以外工程量纠纷(合同以外工程量签证)

4、诉讼这是对争议解决最终方式,争议方在合同中未约定仲裁条款,发生争议后又未达成书面仲裁协议或仲裁协议无效的争议方可依法将争议提交人民法院受理,由人民法院依据司法程序通过调查、作出判决、采取强制措施等来处理纠纷,2、协调这是解决争议 ...
建工知识
757热度

设计变更增加工程量怎么结算(设计变更增加的工程量需要签证吗)

没有约定或约定不明的,应当由当事人协商解决,不能协商一致的,可以就变更部分参照签订建设工程施工合同时当地建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算工程价款,对于安装中的工程变更,通常做法如下:一、由于设计“小变更”引起的返工、 ...
建工知识
231热度

工程量签证单(工程量签证单表格范本)

凡涉及经济费用支出的停工、窝工、用工签证、机械台班签证等,一定要在第一时间找现场代表核实后签证,如果现场代表拒签,可退一步请他签认事实情况,及工期顺延,凡涉及经济费用支出的停工、窝工、用工签证、机械台班签证等,一定要在第一时间找现 ...
建工知识
229热度

工程量增补确认单(工程量增补签证单)

招标文件明确要求施工单位必须复核清单,并给复核清单的时间,如有异议或量差或项差则找咨询公司和投标单位核对,属实则要修正清单,招标约谈阶段要让投标单位确认招标清单无误,详见工程量确认单,按正式施工图纸及技术规范固定总价包干的工程类合 ...
建工知识
523热度

超合同外(超合同外的工程量需要签证吗)

如果没有变更合同或额外工作,可以向对方提出异议,要求对结算金额进行调整,如果对方不同意,可以通过法律途径解决,如果第三方检测合同结算金额超出原合同100%,首先需要看一下合同中的相关条款,确定是否有涉及到变更或额外工作,如果没有,可以向 ...
建工知识
715热度

虚假工程量签证单法律责任(虚假工程量签证单案例分析)

2、如果施工单位在竣工图工程量上作假,骗取签字盖章,属于一方采取欺诈的手段,使对方在违背真实意思的情况下订立的合同,受损害方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销,工程签证虚假监理有什么法律责任工程监理单位有以下行为的,责令改正,处 ...
建工知识
717热度

合同外工程量联系单范本(合同外工程量签证单范本)

砌筑工程劳务承包合同1甲方:四川永力建设发展有限公司苏州凤凰城二期BLOCK2工程项目部(以下简称甲方)乙方:杨中昌 (以下简称乙方)根据甲方承建工程任务的需要,经甲乙双方友好协商,在平等互利,友好合作的基础上,甲方将10#、11#、12#楼砌筑工程 ...
建工知识
224热度

工程实际施工人的证明内容(实际施工人如何证明工程量)

【法律依据】:《建设工程合同司法解释》 第四条承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效,实际施工人的认定根据【法律法规】规定,“实际施工人”是特指无效建 ...
建工知识
15热度

工程量证明(工程量证明怎么写)

【2】工程量计算书(即计算底稿)工程量计算书应由工程量汇总表和详细的工程量计算式组成,工程量应由详细的技术表达式,施工图、图纸会审记录、设计变更、工程洽商记录、现场签证单位、监理工程师通知或发包人施工指令等部分的内容应在工程量计算 ...
建工知识
366热度

什么叫工程签证单(什么叫工程量签证单)

(工程签证单)求名词解释工程签证的概念,在中国建设工程造价管理协会于2002年发布的《工程造价咨询业务操作指导规程》中,被解释和定义为:“按承发包合同约定,一般由承发包双方代表就施工过程中涉及合同价款之外的责任事件所作的签认证明,什么 ...
建工知识
42热度

签证增加工程量(签证增加工程量是什么意思)

2.项目监理部收到“工程经济签证核定单”后应对该单的依据、实物工作量、完成质量及价格是否符合合同及国家有关规定进行核查, 然后提交工程部复核,3.工程部经理和相关的专业工程师对经监理核查认可的“工程经济签证核定单”和本办法规定的书面依 ...
建工知识
476热度

工程量偏差属于合同内签证吗(工程量偏差合同价款调整)

尽管,《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500-2008第4.5.3条规定“工程计量时,若发现工程量清单中出现漏项、工程量计算偏差,以及工程变更引起工程量的增减,应按承包人在履行义务过程中实际完成的工程量计算”属于强制性规范,因设计变更导致建 ...
建工知识
350热度

施工现场工程量签证单(施工现场工程量签证单怎么写)

工程量如下:项目名称回填长度(m)地梁宽(m)回填平均高度(m)回填方量(m3)M2地梁10.42.42.357.41J3地梁6.1(上游侧)2.41.319.0325.8(下游侧)0.56.96合计83.4施工单位监理单位业主单位年月日年月日年月日施工现场签证单怎么做我们通常对现 ...
建工知识
290热度