工程索赔清单怎么写(工程索赔联系单怎么写)

在线问法 时间: 2024.04.25
215
5、持续索赔当索赔事件持续进行时,承包人应当阶段性向工程师发出索赔意向,在索赔事件终了后28天内,向工程师送交索赔的有关资料和最终索赔报告,工程师应在28天内给予答复或要求承包人进一步补充索赔理由和证据,收集的证据要确凿,理由要充分,所有工程费用和工期索赔应附有现场监理工程师认可的记录和计算资料及相关的证明材料,工程索赔怎么写工程索赔的程序1、提出索赔要求当出现索赔事项时,承包人以书面的索赔通知书形式,在索赔事项发生后的28天以内,向工程师正式提出索赔意向通知。

工程索赔费用明细表

法律分析:1)人工费。包括增加工作内容的人工费、停工损失费和工作效率降低的损失费等累计,其中增加工作内容的人工费应按照计日工费计算,而停工损失费和工作效率降低的损失费按窝工费计算,窝工费的标准双方应在合同中约定。2)设备费。可采用机械台班费、机械折旧费、设备租赁费等几种形式。当工作内容增加引起设备费索赔时,设备费的标准按照机械台班费计算。因窝工引起的设备费索赔,当施工机械属于施工企业自有时,按照机械折旧费计算索赔费用;当施工机械是施工企业从外部租赁时,索赔费用的标准按照设备租赁费计算。3)材料费。包括索赔事件引起的材料用量增加、材料价格大幅度上涨、非承包人原因造成的工期延误而引起的材料价格上涨和材料超期存储费用。4)管理费。此项又可分为现场管理费和企业管理费两部分,由于二者的计算方法不一样,所以在审核过程中应区别对待。5)利润。对工程范围、工作内容变更等引起的索赔,承包人可按原报价单中的利润百分率计算利润。6)迟延付款利息。发包人未按约定时间进行付款的,应按约定利率支付迟延付款的利息。

法律依据:《中华人民共和国民法典》第五百六十五条当事人一方依法主张解除合同的,应当通知对方。合同自通知到达对方时解除;通知载明债务人在一定期限内不履行债务则合同自动解除,债务人在该期限内未履行债务的,合同自通知载明的期限届满时解除。对方对解除合同有异议的,任何一方当事人均可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除行为的效力。

工程索赔怎么写

工程索赔的程序

1、提出索赔要求当出现索赔事项时,承包人以书面的索赔通知书形式,在索赔事项发生后的28天以内,向工程师正式提出索赔意向通知。如果超过这个期限,工程师和业主有权拒绝承包人的索赔要求。

2、报送索赔资料在索赔通知书发出后的28天内,向工程师提出延长工期和(或)补偿经济损失的索赔报告及有关资料。如果超过这个期限工程师和业主有权拒绝承包人的索赔要求。

3、工程师答复工程师在收到承包送交的索赔报告有关资料后,于28天内给予答复,或要求承包人进一步补充索赔理由和证据。

4、工程师逾期答复后果工程师在收到承包人送交的索赔报告的有关资料后28天未予答复或未对承包人作进一步要求,视为该项索赔已经认可。

5、持续索赔当索赔事件持续进行时,承包人应当阶段性向工程师发出索赔意向,在索赔事件终了后28天内,向工程师送交索赔的有关资料和最终索赔报告,工程师应在28天内给予答复或要求承包人进一步补充索赔理由和证据。逾期未答复,视为该项索赔成立。

6、发包人审批工程师的索赔处理证明。

7、承包人是否接受最终的索赔决定。

承包人未能按合同约定履行自己的各项义务和发生错误给发包人造成损失的,发包人也可按上述时限向承包人提出索赔。

桥梁工程索赔意向书

桥梁工程索赔意向书:

根据招标文件及合同中的有关规定提出索赔意向书,意向书中包含索赔桩号或结构物名称、索赔事由和索赔依据、事件发生起算日期和估算损失。索赔意向书中无须附详细的计算资料和证明。这样,监理工程师通过意向书就可以把索赔事件的起因、地点及索赔数额有大致地了解。

索赔意向书递交监理工程师后,需经专业监理工程师签字确认。必要时单位负责人或项目经理、现场负责人及现场监理工程师、专业监理工程师要一起到现场,核对与所报的资料是否一致。

索赔意向书送交监理工程师签字确认后,需及时收集相关的证明资料,即证据。收集的证据要确凿,理由要充分,所有工程费用和工期索赔应附有现场监理工程师认可的记录和计算资料及相关的证明材料。

2 索赔的具体操作步骤

2.1 索赔项目种类及起止日期计算方法

2.1.1 延期发出图纸引起的索赔 当接到中标通知书后28天之内,承包方有权得到免费由业主或其委托的监理单位提供的全部图纸、技术规范和其他技术资料,并且向承包方进行技术交底。如果在28天之内未收到监理工程师送达的图纸及其相关资料,作为承包方应依照合同提出索赔申请。接中标通知书后的第29天为索赔起算日,收到图纸及相关资料的日期为索赔结束日。

2.1.2 恶劣的气候条件导致的索赔 此类索赔分为工程损失索赔及工期索赔。业主一般对在建项目进行投保,故由恶劣天气影响造成的工程损失可向保险机构申请损失费用。在建项目未投保时,应根据合同条款及时投保,及时进行索赔。该类索赔计算方法:在恶劣气候条件开始影响的第一天为起算日,恶劣气候条件终止日为索赔结束日。

2.1.3 工程变更导致的索赔 分为工程施工项目已进行施工又进行变更、工程施工项目增加或局部尺寸、数量变化等。计算方法:项目部收到监理工程师工程变更指令或业主下达的变更图纸日期为起算日,变更工程完成日为索赔结束日。

2.1.4 以承包商之能力不可预见引起的索赔 由于在工程投标时图纸不全,部分项目承包商无法作准确计算,如地质情况,软基处理等,该类项目一般索赔工程数量增加或需重新投入新工艺、新设备等。计算方法:在承包商未预见的情况开始出现的第一天为起算日,终止日为索赔结束日。

2.1.5 由外部环境而引起的索赔:属业主原因,由于外部环境影响(如征地拆迁、用地的使用权等)而引起的索赔。根据监理工程师批准的施工计划受到影响的第一天为起算日,经业主协调或外部环境影响自行消失日为索赔事件结束日。该类项目一般进行工期及工程机械停滞费用索赔。

2.2 同期记录,即证据的收集:

2.2.1 索赔意向书提交后,从索赔事件起算日起至索赔事件结束日止,认真做好同期记录,每天均需记录,且有现场监理工程师的签字;索赔事件造成现场损失时,还需做好现场照片、录像资料,并保证该资料的完整性,且粘贴打印说明后请监理工程师签字。否则在索赔时难以成为有利的证据。

2.2.2 同期记录的内容有 事件发生时及过程中现场实际状况,导致现场人员、设备的闲置清单;对工期的延误;对工程的损害程度;导致费用增加的项目及所用的人员、机械、材料数量及有效票据等。

2.3 详细情况报告 在索赔事件的进行过程中(每隔一星期,或更长时间,或视具体情况由监理工程师而定),项目部向监理工程师提交索赔事件的阶段性详细情况报告,说明索赔事件目前的损失款额、影响程度及费用索赔的依据,同时将详细情况抄送、抄报相关单位。

2.4 最终索赔报告:

2.4.1 当索赔事件所造成的影响结束后,项目部在合同规定的时间内向监理工程师提交最终索赔详细报告,同时抄送、抄报相关单位。

2.4.2 最终报告应包括以下内容:①项目部的正规文件。②索赔申请表:填写索赔项目、依据、证明文件、索赔金额和日期。在高速公路工程施工中,索赔项目一般包括工程变更引起费用、工期增加;由于地方关系影响,造成局部或部分地段停工等引起的机械、人员停滞,相应工期及费用增加等。索赔依据一般包括在建工程技术规范、施工图纸、工程承包协议、业主对单位施工进度计划的批复、业主下达的变更图纸、变更令及大型工程项目技术方案的修改等。索赔证明文件包括业主下达的各项往来文件及项目部在施工过程中收集到的各项有利证据,此方面多数施工单位往往在施工过程中只对存在的问题向上级主管单位进行口头汇报或只填写索赔意向书,而不注重证据的收集,故业主对很多本来对施工单位有利的索赔项目不进行最终的批复,导致索赔不成。索赔金额及工期的计算一般参照承包单位与业主签订合同中,包含的工程量清单、交通部公路工程概预算定额、定额编制办法、机械台班单价,地方下达的定额补充编制办法及业主、总监下达的有关文件进行计算。③批复的索赔意向书。④编制说明:索赔事件的起因、经过和结束的详细描述。⑤附件:与本项费用或工期索赔有关的各种往来文件,包括项目部发出的与工期和费用索赔有关的证明材料及详细计算资料等。

3 索赔的管理

由于索赔引起费用或工期增加,故往往会成为上级主管单位复查的对象,为真实、准确地反映索赔情况,项目部建立、健全了工程索赔台帐或档案。

索赔台帐中反映索赔发生的原因、索赔发生的时间,索赔意向书提交时间,索赔结束时间,索赔申请工期和金额,监理工程师审核结果,业主审批结果等内容。

对合同工期内发生的每笔索赔均及时登记,工程完工时就会形成一册完整的台帐,以作为工程竣工资料的组成部分。

4 索赔存在的误区

4.1 当索赔事件发生时,有的施工单位考虑与业主、监理单位的下一步合作,而不敢提出,即可以索赔而不敢索赔。

4.2 项目经理和技术负责人对索赔工作意识不到位,对可提可不提的索赔往往不提出,即可以索赔而不提出索赔。

4.3 主管人员对技术规范文件及业主、监理、项目部的往来文件理解不深刻,对实际存在的索赔项目无充分理由,即能索赔而索赔不成。

4.4 只注重索赔意向的提出,不重视索赔过程中的证据收集,不能及时提交最终索赔报告,导致最终索赔不成。

5 结语随着公路工程招、投标制度的不断完善,业主、监理、施工单位的管理章程会进一步健全,索赔工作将逐步步入正常轨道。只有在充分理解施工图纸、技术规范及业主、监理、施工单位签订的合同协议和各项往来文件的基础上,才能在索赔工作中做到有理、有据,才会有更多的索赔项目被受理或批复,从而使索赔成功,使单位获益。

老祖宗坟被国家施工挖了。需要政府赔偿 申请书怎么写?

尊敬的有关部门:

我是某某某的后人,我的祖先安葬在某地的某坟墓中。最近,因为国家的施工需要,该坟墓被挖掘并部分损毁,给我们家族造成了极大的损失和困扰。

我们对国家的发展建设充满理解和支持,但是也希望政府能够在推进工程的同时充分考虑到历史文化遗产的保护和尊重,避免对后人的影响和伤害。我们希望政府能够承担相应的赔偿责任,帮助我们恢复受损的坟墓,并进行必要的修复和保护工作。

在此,我们向有关部门提交申请书,要求政府尽快进行调查处理,并进行合理的赔偿。我们愿意积极配合政府的工作,提供必要的证明和材料,希望得到尽快的回复和处理。

谢谢!

此致

敬礼

申请人:XXX

联系电话:XXX

申请日期:XXXX年XX月XX日

我是一名刚入行的监理,由于施工单位的问题导致工程延期,我们应该如何进行索赔,内容应该怎么写?谢谢

楼上大哥说的很明白,监理和施工单位是一个平行关系,哪方都没有对对方有任何直接性责任关系。至于索赔的事,一般要看业主对施工单位的处理结果,如果有经济处理,那么你可以根据施工监理合同的相关内容提交报告,如果甲方和施工方关系不一般(你懂的),然后,就没有然后了。如果需要写报告,其实就像写监理联系、通知单那样,开头些明情况,然后你把合同中的内容写上,最后请甲方根据合同要求对监理费进行追加。(题外话:现在真正通过招标竞选的施工单位,几乎没几个,所以如果碰到这种情况,在没搞清楚甲方和施工方关系前,应先静观其变。还有,这件事最好还是由你们总监与甲方现场代表先商量下,毕竟都想长期合作。)

【版权声明】部分文章和信息来源于互联网、律师投稿,刊载此文是出于传递更多信息和学习之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明于本网联系,我们将予以及时更正或删除。【在线反馈】

甲方资金不到位工程停工怎么办(甲方资金不到位工程停工索赔)

业主方的项目管理工作涉及项目实施阶段的全过程,即在设计前的准备阶段、设计阶段、施工阶段、动用前准备阶段和保修期分别进行如下工作,如表2Z101011所示,三、业主方项目管理的目标和任务业主方项目管理服务于业主的利益,其项目管理的目标包括项 ...
建工知识
531热度

无工程款停工怎么索赔

建工知识
377热度

拖延支付工程款索赔怎么写

建工知识
879热度

增加工程联系单监理意见(工程联系单监理意见怎么写)

混凝土工程施工方案专监审查意见:1. 施工方案审查:该混凝土工程施工方案已经充分考虑了工程特点、结构形式、材料质量等因素,制定了科学合理的施工工艺流程和质量控制措施,混凝土浇筑报审表和混凝土工程施工方案专监审查意见可以这样写:混凝土浇 ...
建工知识
811热度

工程量清单没有签字怎么办(工程量清单没有造价人员签字)

工程量没有核实确认单怎么签署意见在签署工程量核实确认单之前,您需要确保以下几个步骤已经完成:1. 工程量核实:确保工程量已经核实,包括材料、人工、设备等方面的数量与质量,请注意,签署意见前应该认真阅读核实记录及相关文件,确保核实结果准 ...
建工知识
603热度

关于工程联系函扣款回复(工程扣款回复函怎么写)

同时,我们也希望与贵公司继续保持良好的合作关系,共同为客户提供更好的服务,2. 扣款原因:贵公司未能按照合同和协议要求提供高质量的保洁服务,因此,我们不得不决定对贵公司进行扣款处理,以弥补我们因此而产生的额外成本和损失,对外包保洁公司进 ...
建工知识
253热度

进度工程量清单(进度工程量清单怎么写)

8、以相关保函制度作为实施条件实行工程量清单计价要建立相应的保函制度,这里主要指履约保函,包括中标人的履约保函和业主的工程款支付保函,重点应是为主的工程款支付保函,否则现阶段不规范的建筑市场中低价中标可能会成为业主压价的理由,如果 ...
建工知识
545热度

工程联系单可以确认工程量么(工程联系单监理审核意见怎么签)

图纸会审或设计联系单明确的工程量调整在结算时应怎么认定,注:承包人能够证明发包人同意其施工,但未能提供签证文件证明工程量发生的,可以按照当事人提供的其他证据,确认实际发生的工程量,承包人能够证明发包人同意其施工,但未能提供签证文件证 ...
建工知识
224热度

工程联系单附件怎么弄(工程联系单范本完整版)

附件的格式一般是图片格式、压缩包格式以及其他类型的一些视频格式等等,然后在附件里面主要就是能够上传这些文件,然后在上传相关的文件夹的时候就需要把它压缩为压缩包,然后以一个固定的后缀去进行上传,如果是一些无法打开的文件的话,可能就是 ...
建工知识
230热度

催付工程款联系单怎么结尾

建工知识
250热度

工程技术联系单监理意见(工程技术联系单监理意见怎么写)

如果监理审查意见既能把施工技术方案中存在的问题指出并加以改正,又能根据自己的工程经验提出合理的意见和建议,监理在业主和施工单位心目中的威信油然而生,监理工作也就比较便于开展,监理审查施工技术方案中的设计计算时可以从以下几个方面入手 ...
建工知识
154热度

工程联系单结尾客套话(工程联系单结尾怎么写)

工作中我们经常需要其他外部单位协助,都说礼多人不怪,别人帮助了自己完成任务,代表自己或公司带点礼品去答谢对方也是常有的事,但对方往往会客套一句:别这么客气,有事尽管开口,帮你们是应该的,以后别再带东西来了,平时工作中有事需要同事帮 ...
建工知识
4热度

疫情期间工程索赔联系单(工程索赔联系单怎么写)

问题一:什么是索赔意向通知与索赔报告 【设备监理师考讯】(1)索赔意向通知索赔意向通知,是承包商应在已经察觉或理应察觉索赔事由发生后一定期限内,向业主或设备监理工程师递交索赔意向通知书,表明承包商就该索赔事由期望得到业主给予补偿的要 ...
建工知识
61热度

工程索赔联系单(工程索赔联系单怎么写)

工程联系单的格式如下:向左转|向右转如何区别签证单,联系单,变更,洽商记录1、工程签证单可视为补充协议,如增加额外工作、额外费用支出的补偿、工程变更、材料替换或代用等,应具有与协议书同等的优先解释权,工程联系单是用于联系工程技术手段 ...
建工知识
121热度