工程款支付不及时导致

在线问法时间： 2024.03.25

214

甲方拖延支付工程款工期延误

1、拖欠工程款属于民事纠纷案件，当事人可以以建筑工程施工合同纠纷或者建筑工程分包合同纠纷为由起诉至法院，请求法院判令对方及时支付工程款。当事人起诉，首先应提交起诉书，并按对方当事人人数提交相应份数的副本。

2、以发包方的甲方尚未支付为理由，拒不支付。应对办法：将发包方的甲方列为被告(有依据)或第三人，在一个案件中处理。

3、甲方原因造成工期延误的索赔内容首先要基于双方签订的协议约定来进行，不同的工程，使用的设备不同、参与的人员不同，造成的经济损失也会不同，大致内容如下：停工机械台班租赁费。人工费劳工工资。

4、投资方没有进行可行性研究，项目决策失误，资金不能回笼，造成拖欠。第三种是不按基建程序办事，搞“三边”工程，导致拖欠。第四种就是恶意拖欠。此外，也有少数是施工企业因合同不清及质量和工期上有纠纷造成拖欠。

5、工期索赔的计算方法按照定额计价的工程索赔费用计算合同或者找遍文件约定的索赔内容计算。按照工程量的清单计价工程项目工程索赔费用计算计价，依据参照工程拦标价。

6、未按施工合同支付工程款是需要支付违约金的，若是其是由于没有能力支付，是可以与承办方协商的，但是对于那些恶意的不支付的行为，一旦建设已经完成，并且已经通过了质检等工作，此时该发包单位依旧不支付工程款就可以起诉。

会。根据《治安管理处罚法》扰乱机关、团体、企业、事业单位秩序，致使工作、生产、营业、医疗、教学、科研不能正常进行的处警告或者二百元以下罚款，情节较重的，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款。

可以的。施工造成失误造成损失应该赔偿。赔偿按照谁过错谁担责的原则来赔偿，如果是因发包方不按约定提供施工材料、技术资料，不按时支付工程款项造成的，则由发包方赔偿。

拖欠工程款没有合同怎么办通过电话和函件催收。经常给施工方公司打电话，询问工程款进度。要注意打电话的时候记得录音，防止对方钻法律空子，提前保留证据。

建设工程因甲方原因造成工程延期的，乙方可以依据合同的约定要求甲方赔偿，如果没有约定的，按实际造成的损失赔偿。如果甲方不赔偿的，乙方可能向法院起诉。

都是本着友好协商解决问题的前提，合同专用条款没有约定，可以看合同通用条款，工程已经交工验收，此时如果乙方采取措施停机，这个做法不妥，建议按合同约定的解决争议的方法处理，不要有理搞成无理，不小心还违法就不值了。

后履行一方有权拒绝其履行要求。先履行一方履行债务不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行要求。合同甲方当事人不履行合同义务支付到期工程款的，另一方当事人可以依据法律与合同进行催告、协商，直至停止施工。