工程款案子案例
发包人逾期支付工程款,导致工期延误,承包人是否承担责任?
因此,因发包人原因导致工期拖延的,承包人就是要求发包人赔偿相应的损失。 通常在实践中,因为发包人原因导致工期拖延的如下情况,承包人可以索赔: 发包人逾期支付工程预付款、进度款。
法律主观:因发包人导致工期延误的,承包人有权请求赔偿停工、窝工等损失。
在结算工程款时,李四公司要求张三公司承担延误工期的违约责任,张三公司认为,工期延误系李四公司拖延支付工程款所致,不应由张三公司承担责任,双方无法协商达成一致意见。
复盘朱树英律师工程案例9:如何实现工程价款的优先受偿权?
建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。
法律分析:工程款优先受偿权的条件:建设工程能顺利完工正常情况下工程价款优先受偿。工程无法完工情况下的工程价款优先受偿。
建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。承包人应当在合理期限内行使建设工程价款优先受偿权,但最长不得超过十八个月,自发包人应当给付建设工程价款之日起算。
建设工程价款优先受偿权是承包人对抗发包人,保障工程价款实现的有力的法律武器。
法律主观:行使建设工程价款优先受偿权的方式是:第一种是承包人与发包人协议将该工程折价,第二种是承包人申请人民法院将该工程依法拍卖,就拍卖所得款项优先受偿。
针对工程结算典型争议的案例解析?
再是工程量清单报价中有一张表格《分部分项工程量清单综合单价分析表》,在出现变更时,可以参照这个表格看一下清单综合单价的组成,相应的增减变更的分项工程子目,重新组价,组成工程变更后新的清单单价,但管理费率和利润率不能修改。
后施工单位C在竣工时间、工程价款结算问题与工程总承包单位B发生争议,向法院起诉,要求工程总承包单位B支付工程款及拖欠工程款利息。而工程总承包单位B则以整个工程未经竣工验收,施工单位C无权要求结算为由进行抗辩。
同时约定,由B公司履行对玻璃幕墙专业工程项目的施工配合义务,由A公司按玻璃幕墙专业工程项目竣工结算价款的3%向B公司支付总包管理费。玻璃幕墙工程由江苏某一玻璃幕墙专业施工单位(C公司)施工。
这是一个典型的因业主直接发包工程导致工程延期和质量问题的案例。本案的事实是清楚的,争议焦点在于B单位是否负有总承包管理责任。
陈某与某水库项目部合同纠纷调解案
1、因此,合同纠纷二审法官要求调解并不一定需要上报审判委员会。
2、调解合同纠纷的调解,是指双方当事人自愿在第三者的主持下,在查明事实、分清是非的基础上,由第三者对纠纷双方当事人进行说明劝导,促使他们互谅互让,达成和解协议,从而解决纠纷的活动。
3、一是人民调解委员会调解当事人发生合同纠纷,可以向纠纷当事人所在地或者纠纷发生地的人民调解委员会申请调解。二是行政调解。主要指工商行政管理机关居中对合同当事人的纠纷进行调解。
怎么讨要建筑工程款?
1、如果发包人拖欠工程款,承包人可以采取以下几种方式来讨要:协商催收:承包人可以通过电话、信函、上门等方式,与发包人进行友好协商,明确欠款数额、原因和还款期限,尽量达成书面协议,并要求发包人提供担保或抵押物。
2、提起代位权诉讼。有些发包人往往以对外债务收不回来为借口表示无力支付工程款,对此承包人可按照规定提起代位权诉讼。直接起诉。判决胜诉后却发现发包人没有财产可供执行,但发包人对第三人有到期债权。
3、法律分析:被拖欠工程款时,包工头可以使用以下方法讨要工程款:直接与发包人进行协商。讨要工程款需要及时,应当选择合法正当的途径与发包人进行协商。视情况可以接受发包人的担保。
4、工地老板拖欠工程款怎么讨要工地老板拖欠工程款讨要方法如下:(1)向劳动监察大队投诉。用人单位违反国家规定,拖欠或者未足额支付劳动报酬的,劳动者可以向劳动行政部门投诉,劳动行政部门应当依法处理。(2)劳动仲裁。
建筑工程合同纠纷案例分析
1、案件背景:该案件涉及北京城乡建设集团有限责任公司和香河万润新元房地产开发有限责任公司之间的建设工程施工合同纠纷。具体的案件细节和争议点需要更多的信息才能进行详细的分析。
2、建筑工程合同纠纷: 首先,这个是属于转包和违法分包,他们所签订的建设工程施工合同都是无效的。
3、根据《工程建设项目施工招标投标办法》第四十七条规定A建设单位与甲承包公司串通投标,两人已经在私底下商量好投标价格,A建设单位向投标人泄露标底,这已经违反了有些规定。
4、建工司法解释一》所设定的规则都突出“ 约定 ”的问题,例如“质量不符合约定”,还比如“参照合同约定”,这都是要求当事人在签订施工合同,需要注意以及细化的部分,这对于合同履行以及合同纠纷的处理都具有积极意义。
5、试分析:在此纠纷中谁负有违约责任?法律依据是什么?定作合同转让中要注意什么问题?此案如何处理?评析:此案中乙方负有违约责任。其法律依据是《合同法》第253条。因为甲方与乙方签订的是便式西服定作合同。
6、详细分析了各类纠纷及其成因、处理途径,介绍了相关案例的背景以及充分的学理评析。为便于实际应用,《建设工程施工合同纠纷案例评析(修订版)》对所选案例除按分类进行分析外,还对案例涉及的其他方面一并进行了分析。