工地因甲方原因停工要求结算(工地因甲方原因停工要求结算申请书怎么写)

在线问法 时间: 2024.03.20
331
法律依据:《中华人民共和国民法典》第八百零四条 因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用,因发包人原因造成工程停工的,发包人要承担赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用的责任,工程因业主原因停工,超过两年可以调价或者更改合同内容,严格来说,属于发包方违约,违约可以解除或者变更合同,并且支付 违约金 或者赔偿经济损失。

工地因甲方原因停工或停建赔偿

法律分析:1、停工索赔,应该参照你们那里的建设工程造价依据进行赔偿,但必须有监理签过的停工。

2、 因发包人或工程师的行为或失误造成停工,给承包人造成损失和(或)导致工期延误的,发包人应赔偿承包人损失(即费用索赔),顺延延误的工期(即工期索赔)。费用索赔内容视不同的停工情况而定,一般可以包括期 人工费;设备费;材料费;保函手续费;贷款利息;保险费;利润;管理费几个方面人工费:包括增加工作内容的人工费、停工损失费和工作效率降低的损失费等累计。设备费:可采用机械台班费、机械折旧费、设备租赁费等几种形式。保函手续费:工程延期时,保函手续费相应增加。

法律依据:《中华人民共和国民法典》

第五百七十七条 当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

第五百七十八条 当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的,对方可以在履行期限届满前请求其承担违约责任。

第五百七十九条 当事人一方未支付价款、报酬、租金、利息,或者不履行其他金钱债务的,对方可以请求其支付。

工程长期停工要求结算

法律主观:

工程停工两年可以要求结算,一般先协商,协商不成的可以起诉。 工程因业主原因停工,超过两年可以调价或者更改合同内容,严格来说,属于发包方违约,违约可以解除或者变更合同,并且支付 违约金 或者赔偿经济损失。当然,除了违约金之外,终止合同的,还需要结算 工程款 项。

因为甲方原因停工乙方损失怎么算

法律分析:由于甲方原因停工的乙方可以依法索赔,双方可以经协商一致签订索赔协议书。因发包人原因造成工程停工的,发包人要承担赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用的责任。就赔偿问题双方可以协商,如果协商不成的,承包人可以向法院起诉索赔。

法律依据:《中华人民共和国民法典》

第八百零四条 因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

第八百零五条 因发包人变更计划,提供的资料不准确,或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计,发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。

工地上项目部通知停工,结算的工资久久拖欠不发放给我们工人,怎么办?

可以与用人单位协商,也可以请工会或者第三方共同与用人单位协商,达成和解协议。 不愿协商、协商不成或者达成和解协议后不履行的,可以向调解组织申请调解;不愿调解、调解不成或者达成调解协议后不履行的,可以向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。你也可以向劳动保障监察部门投诉

【版权声明】部分文章和信息来源于互联网、律师投稿,刊载此文是出于传递更多信息和学习之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明于本网联系,我们将予以及时更正或删除。【在线反馈】

甲方原因停工索赔范本(甲方原因停工索赔范本怎么写)

《中华人民共和国合同法》第二百八十三条:发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失,由于甲方原因工期延期补偿甲方原因造成工期延误的索赔内容首先要基于 ...
建工知识
961热度

工程结束后项目经理(工程结束后,甲方不给结算怎么办)

工程部项目经理的岗位职责【三】1、根据公司的安装项目管理流程,做好分管安装项目的土建勘察和与甲方的联系及安装开工前各环节的准备落实工作,6、对电梯进场人员进行安全教育,并根据公司的现场安全管理规定,严格监督,指导工地安装人员执行安全 ...
建工知识
371热度

甲方原因停工工人退场补偿

第八十七条 用人单位违反本法规定解除或者终止劳动合同的,应当依照本法第四十七条规定的经济补偿标准的二倍向劳动者支付赔偿金,甲方原因停工索赔范本法律分析:按照现行法律法规、合同文件及工程惯例, 有关规定:“因发包人的原因致使工程中途停建 ...
建工知识
301热度

工地停工农民工怎么办(工地停工多少天可以要求赔偿)

工地停工农民工怎么办依据我国相关法律的规定,受疫情影响企业停产停工的,如果停工在一个工资支付周期内的,企业应按劳动合同规定的标准支付职工工资,综上问题所述,工地停工农民工依旧可以向企业索要应得工资,建议农民工赚钱不易,当下疫情影响 ...
建工知识
448热度

工地工人结算单怎么写(工地工人结算单怎么写范本)

就其医疗期间的医疗费,护理费,工资及补偿费用,经甲、乙双方协商一致,达成如下协议:一、医疗费用由甲方到医院付清,与乙方无关,2 正文:条款内容1协商目的2 协商目的责任3 协议的时间和期限4协商目的条款和酬金{价格明确总额大写必须明确货币种 ...
建工知识
757热度

工程甲方要求乙方退场(工程甲方不给乙方结算该怎么办)

正文内容:甲方:乙方:依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,结合本工程的具体情况,甲、乙双方经认真、友好协商达成以下补充协议:一、退场说明因乙方施工的工程安康 ...
建工知识
82热度

工地怎么给甲方找麻烦(工地甲方怎么进)

总之,面对甲方工程总监的言语刁难,要保持冷静和礼貌,了解对方的意图,建立良好的沟通渠道,坚持原则,并寻求支持和帮助,以便解决问题,第一百二十一条 起诉状应当记明下列事项:(一)原告的姓名、性别、年龄、民族、职业、工作单位、住所、联系方 ...
建工知识
2热度

工程干完了甲方迟迟不结算怎么办(讨要工程款的最快方法)

甲方拖延工程结算怎么办法律分析:甲方拖延工程结算,当事人可以携带双方签订的合同协议以及其他证据材料,就整个竣工结算造价或有争议部分向人民法院提起诉讼,要求甲方承担合同中约定的需要支付的工程款和从工程实际交付之日起计算的欠付工程款的 ...
建工知识
522热度

工地停工可以索赔哪些费用(工地停工多少天可以要求赔偿)

由于非施工单位责任导致的工效降低所增加的人工费用,包括法定的人工费增长以及非施工单位责任工程延误导致的人员误工费和工资上涨费等,发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程工期,并有权要 ...
建工知识
93热度

工地停工误工费赔偿标准2022(工地停工误工费赔偿标准2022有开工价做不掉怎么算)

4、误工费的计算公式误工费赔偿金额=误工收入(元/月)×误工时间(1)有固定收入人员的误工费赔偿金额=正常情况下劳动工作收入-事故受伤后的劳动收入(2)无固定收入,但能举证证明其最近三年的平均收入状况的人员的误工费赔偿金=最近三年收入总和÷3年÷ ...
建工知识
75热度

工地因甲方原因停工报告(工地因甲方原因停工报告怎么写)

停工报告写法相关内容现已进入冬季施工阶段,为了确保工程施工质量及安全,各项工程原则上全部停止施工,停工报告这样写因气候原因,目前已不适宜施工,且按照工期及进度安排,目前已完成相应工程量应进入停工阶段,停工报告包括施工文件施工许可证号 ...
建工知识
328热度

甲方原因停工索赔费用(因甲方原因造成停工的索赔怎么写)

周转料租赁费(钢管、卡子、钢模板等等)2.现场管理费:管理人员工资及附加费,生活费用,水电费,保安费等等甲方停工导致的误工费可以索赔吗,《 社会保险法 》、《 工伤保险条例 》没有规定第三人侵权造成 工伤 的,应当扣减第三人赔偿的误工费, ...
建工知识
393热度

甲方原因导致停工误工报告

如果发包方只是偶尔程度较轻的延误支付,尚不足以影响施工进程,承包商就进行停工,其顺延工期的要求很可能得不到主张:第二:承包商因发包方延迟支付工程款而放慢工程速度甚至停工时,一定要按照合同规定的程序操作,因发包人原因导致工程停工,承 ...
建工知识
38热度

劳务分包甲方不结算怎么办理

法律依据:《中华人民共和国劳动合同法》第三十条 用人单位应当按照劳动合同约定和国家规定,向劳动者及时足额支付劳动报酬,用人单位拖欠或者未足额支付劳动报酬的,劳动者可以依法向当地人民法院申请支付令,人民法院应当依法发出支付令,逾期不支 ...
建工知识
317热度

工地停工怎么写(工地停工怎么写施工日志)

2.4由于施工单位原因导致工程暂停,在具备恢复施工条件时,项目监理机构应审查施工单位报送的复工申请及有关材料,同意后由总监理工程师签署工程复工报审表,指令施工单位继续施工,总监理工程师应在施工暂停原因消失,具备复工条件时,及时签署工程 ...
建工知识
200热度