清理施工单位垫付工程款
发生不可抗力停工,发包人需要赔付停工期间所垫工程款利息吗?
承包人与发包人没有约定垫资利息的,不可以要求发包人支付利息。该司法解释已经明文规定,当事人对垫资利息没有约定,承包人请求支付利息的,不予支持。
承包人的施工机械设备损坏及停工损失,由承包人承担。停工期间,承包人应发包人要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担。工程所需清理、修复费用,由发包人承担。
由承包人承担;(4)停工期间,承包人应发包人要求留在施工现场的必要管理人员及保卫人员的费用,由发包人承担;(5)工程所需清理、修复费用,由发包人承担。 所以说不可抗力不可以索赔是不正确的。
发包人返还保证金后,不影响承包人应负的保修义务。 06 . 保修期未满,提前使用工程,拖欠工程款全部支付 工程未经验收,发包方提前使用,合同约定工程保修期虽未届满,承包人主张支付尚欠全部工程款的,应予支持。
但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担;(5)不能按期竣工的,应合理延长工期,承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的,承包人应采取赶工措施,赶工费用由发包人承担。
工程合同知识:治理垫资施工、拖欠工程款的建议?
1、建设单位先将建设项目的资金分项存入结算中心,由结算中心根据建设单位、监理单位的验收计价等合法手续直接将工程款拨付给施工单位,这样既可以直接办理工程款拨付,还可以监控项目资金落实情况,减少拖欠。
2、防范拖欠工程款风险的措施:施工企业要树立风险意识,从合同源头预防建设单位违约。施工过程中,要配齐管理人员,按约组织施工,认真保存施工资料。工程完工后,抓紧整理竣工资料并进行报验。尽快编制《结算书》。
3、要领八:对已经发生的拖欠应允许将拖欠款置换业主的生产要素,如业主的产品、机电设备库存材料、房地产、股票、第三方债务的追索权等。以股抵款、以债抵款、以物抵债等方式进行债务清理。
被告向原告要求返还垫付的工程款是不是不当得利
1、建设单位多付工程款后,施工单位不返还多付工程款的,施工单位取得多付工程款是没有合法依据的,所以是属于不当得利。
2、有没有返还垫付款纠纷的案由 返还垫付款合同纠纷一般定不当得利纠纷。相关案由有工程合同纠纷、无因管理纠纷、不当得利返还纠纷、债务追偿权纠纷。
3、法律分析:属于不当得利纠纷。建设单位多付工程款后,施工单位不返还多付工程款的,施工单位取得多付工程款是没有合法依据的,所以是属于不当得利。
4、法律分析:施工合同无效但,工程经竣工验收合格的,施工单位可以主张工程款,也可以主张工程款利息的。
5、不当得利返还利益需要考虑的内容 返还财物的范围方面。所有物返还请求权的返还财物对象仅限于原物及原物所产生的孳息,返还的目的是使所有人恢复其对原物的占有。
施工企业清欠工作的调研报告
1、施工企业清欠工作的调研报告1 近几年来,施工企业年年都在抓清欠,但拖欠工程款还是逐年增加,企业的应收账款金额居高不下,呆账、坏账经常发生,给企业造成很大损失,严重影响了企业的资金周转,加大了企业风险。
2、(五)严格把关全镇施工企业工程进度款支付,要求施工企业提供上一期农民工工资支付证明后才支付其工程进度卷,同时加强宣传力度,切实提高农民工法律意识和维权意识,保障农民工合法权益。
3、网上清欠:抓住国家清理拖欠工程款的有利时机,利用网络优势,对无市场前景并以拒签还款计划及已胜诉未执行和已起诉尚未判决的债权项目进行上网清欠,可在“建设部中国建设工程信息网”申报债权项目,这样会能信息反馈。
如何解决施工企业工程款清欠问题
工程款拖欠的解决办法行政措施资金审查政府有关部门应对建设单位上报的项目进行严格审查,尤其是投资能力的审查,严格执行先落实资金,后上项目的原则,严格审查上报项目的资金落实情况。
网上清欠:抓住国家清理拖欠工程款的有利时机,利用网络优势,对无市场前景并以拒签还款计划及已胜诉未执行和已起诉尚未判决的债权项目进行上网清欠,可在“建设部中国建设工程信息网”申报债权项目,这样会能信息反馈。
施工企业可通过行使建设工程价款的优先受偿权追偿工程价款;施工企业可通过提起代位权诉讼清收拖欠的工程价款;施工企业可在执行过程中强制执行建设单位的到期债权来清收工程价款。