村民阻挠施工情况说明(村民阻挠施工情况说明模板)

村民阻挠施工是否构成犯罪

工程延期一天造成的损失巨大，但是有的人会因为各种原因扰乱机关、团体、企业、事业单位秩序，致使工作、生产、营业、医疗、教学、科研不能正常进行。那么，村民阻挠施工是否构成犯罪?现在就跟着来了解一下吧。一、村民阻挠施工是否构成犯罪

阻挠施工不构成犯罪，一般按违反《治安管理处罚法》处理。

第二十三条有下列行为之一的，处警告或者二百元以下罚款;情节较重的，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款。

(一)扰乱机关、团体、企业、事业单位秩序，致使工作、生产、营业、医疗、教学、科研不能正常进行，尚未造成严重损失的。

造成损失的，施工方可以民事诉讼解决。

二、其它相关内容

(1)工程延误。

由于承包商自身的原因造成的工期延长，称之为工程延误。

由于工程延误所造成的一切损失由承包商自己承担，包括承包商在监理工程师的同意下采取加快工程进度的措施所增加的费用。

同时，由于工程延误所造成的工期延长，承包商还要向业主支付误期损失补偿费。

由于工期延误所延长的时间不属于合同工期的一部分.

(2)工程延期。

由于承包商以外的原因造成施工期的延长，称之为工程延期。

经过监理工程师批准的延期，所延长的时间属于合同工期的一部分，即工程竣工的时间等于标书中规定的时间加上监理工程师批准的工期延期时间。

可能导致工期延期的原因有工程量增加，未按时间向承包商提供图样，恶劣的气候条件，业主的干扰和阻碍等。

判断工程延期的总原则就是除承包商自身以外的任何原因造成的工程延长或中断，工程中出现的工程延长是否为工程延期对承包商和业主都很重要。

因此应按照有关的合同条件，正确地区分工程延误与工程延期，合理的确定工程延期的时间。

三、犯罪构成的四大要件

1、犯罪主体，是指实施犯罪行为、依法应当负刑事责任的自然人和单位。

2、犯罪客体，是指刑法所保护而被犯罪行为所侵害的社会关系。

3、主观要件，体现的是行为人在怎样的心理状态的支配下实施危害社会行为的，刑法对犯罪构成的心理状态有有哪些具体的要求。

4、客观要件，是指犯罪行为的具体表现。比如犯诈骗罪，犯罪人具有虚构事实、欺骗他人的行为，贩毒罪具有贩卖毒品的行为，等等。

以上就是为您详细介绍的关于村民阻挠施工是否构成犯罪的相关内容。根据有关规定，阻挠施工不构成犯罪，一般按违反《治安管理处罚法》处理。

村民阻挠施工能拘留吗

可以拘留。村民阻挠施工，造成了现场停产停工的损失，但未出现破坏生产工具等的损毁行为，一般按照《治安管理处罚法》予以处罚，即处警告或者二百元以下罚款；情节较重的，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款。

一个人阻挠施工不构成犯罪，一般按违反《治安管理处罚法》处理。《治安管理处罚法》第二十三条有下列行为之一的，处警告或者二百元以下罚款；情节较重的，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款：

1.扰乱机关、团体、企业、事业单位秩序，致使工作、生产、营业、医疗、教学、科研不能正常进行，尚未造成严重损失的；

2.扰乱车站、港口、码头、机场、商场、公园、展览馆或者其他公共场所秩序的；

3.扰乱公共汽车、电车、火车、船舶、航空器或者其他公共交通工具上的秩序的。

一、村民阻碍施工的处理方式:

1.安抚村民。当施工过程中有村民去阻扰正常施工时，首先要安抚村民的情绪，让村民保持冷静，防止村民情绪过激，出现人员伤亡情况；

2.弄清原因。村民一般不会无缘无故地妨碍工程施工，肯定是有自己的诉求，不论诉求是否合理，我们都要弄明白情况，并如实记录，方便后续的处理；

3.汇报领导。一般出现这种当地村民阻扰施工时，都是比较恶劣的事件，一定要在事发后第一时间汇报给施工单位的相关负责人员，等待下一步的指示和安排。

二、阻碍执行公务罪：

阻碍执行公务罪指的是以暴力、威胁方法，阻碍国家工作人员依法执行职务的行为。按中国刑法属于妨害社会管理秩序罪。本罪主要特征：侵犯客体是国家工作人员正常的职务活动。主观上出于故意，并具有企图迫使国家工作人员停止执行职务的目的。客观上实施了以捆绑、殴打等暴力手段，或者以加害、损害名誉、揭发隐私等方法相威胁，迫使国家工作人员停止或变更依法应执行的职务的行为。严重后果，都置之以重刑。

三、村民阻挠施工造成损失怎么处罚

村民阻挠施工，造成了现场停产停工的损失，但未出现破坏生产工具等的损毁行为，一般按照《治安管理处罚法》予以处罚，即处警告或者二百元以下罚款；情节较重的，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款；聚众实施的，对首要分子处十日以上十五日以下拘留，可以并处一千元以下罚款。

法律依据：

《中华人民共和国治安管理处罚法》

第二十三条 有下列行为之一的，处警告或者二百元以下罚款；情节较重的，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款：

(一)扰乱机关、团体、企业、事业单位秩序，致使工作、生产、营业、医疗、教学、科研不能正常进行，尚未造成严重损失的；

(二)扰乱车站、港口、码头、机场、商场、公园、展览馆或者其他公共场所秩序的；

(三)扰乱公共汽车、电车、火车、船舶、航空器或者其他公共交通工具上的秩序的；

(四)非法拦截或者强登、扒乘机动车、船舶、航空器以及其他交通工具，影响交通工具正常行驶的；

(五)破坏依法进行的选举秩序的。聚众实施前款行为的，对首要分子处十日以上十五日以下拘留，可以并处一千元以下罚款。

村民阻挠施工能拘留吗

阻挠施工违法了治安管理法，个人阻碍施工不构成犯罪，一般情况下提出警告判处罚金等，如果情节比较严重的可以拘留5日以上十日内，扰乱单位的秩序没有造成严重损害的，下面就由我为您介绍村民阻挠施工能拘留吗的问题，希望对您有所帮助。一、村民阻挠施工能拘留吗

一个人阻挠施工不构成犯罪，一般按违反《治安管理处罚法》处理。《治安管理处罚法》第二十三条有下列行为之一的，处警告或者二百元以下罚款;情节较重的，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款:

1、 扰乱机关、团体、企业、事业单位秩序，致使工作、生产、营业、医疗、教学、科研不能正常进行，尚未造成严重损失的;

2、 扰乱车站、港口、码头、机场、商场、公园、展览馆或者其他公共场所秩序的;

3、扰乱公共汽车、电车、火车、船舶、航空器或者其他公共交通工具上的秩序的;

二、村民阻碍施工的处理方式

1、安抚村民。当施工过程中有村民去阻扰正常施工时，首先要安抚村民的情绪，让村民保持冷静，防止村民情绪过激，出现人员伤亡情况;

2、弄清原因。村民一般不会无缘无故地妨碍工程施工，肯定是有自己的诉求，不论诉求是否合理，我们都要弄明白情况，并如实记录，方便后续的处理;

3、汇报领导。一般出现这种当地村民阻扰施工时，都是比较恶劣的事件，一定要在事发后第一时间汇报给施工单位的相关负责人员，等待下一步的指示和安排;

三、阻碍执行公务罪

阻碍执行公务罪指的是以暴力、威胁方法，阻碍国家工作人员依法执行职务的行为。按中国刑法属于妨害社会管理秩序罪。本罪主要特征:侵犯客体是国家工作人员正常的职务活动。主观上出于故意，并具有企图迫使国家工作人员停止执行职务的目的。客观上实施了以捆绑、殴打等暴力手段，或者以加害、损害名誉、揭发隐私等方法相威胁，迫使国家工作人员停止或变更依法应执行的职务的行为。严重后果，都置之以重刑。

施工单位因村民阻拦而导致停工，应写什么报告，有什么例子？

施工单位因村民阻拦而导致停工，应由施工单位向建设单位（甲方）申请工期索赔和误工费。而且要在村民阻扰而导致停工之日起14天以内向建设单位书面提出。

根据《建筑安装工程承包合同条例》第二条 建筑安装工程承包合同是发包方（建设单位）和承包方（施工单位）为完成商定的建筑安装工程，明确相互权利、义务关系的协议。

第三条 承包合同应当采取书面形式。

双方协商同意的有关修改承包合同的设计变更文件、洽商记录、会议纪要，以及资料、图表等，也是承包合同的组成部分。

第四条 列入国家计划内的重点建筑安装工程，必须按照国家规定的基本建设程序和国家批准的投资计划签订合同。如果双方不能达成一致意见，由双方上级主管部门处理。

第七条 单项工程较多，施工期较长的建筑安装工程，应根据国家长远计划、批准的初步设计和总概算签订总合同，进行施工准备；然后，再根据批准的年度计划、施工图和预算（或技术设计和修正概算）签订具体承包合同，进行施工。

如果施工准备工作量较大，又有条件作施工准备的，双方可以先签订施工准备合同，据以进行施工准备工作并应限期补签承包合同。

第八条 承包合同应建立在科学可靠、切实可行的基础上。双方的权利、义务必须在合同中明确加以规定。属于专业性建筑安装工程，国务院各有关主管部门可根据工程的特点，对承、发包双方的责任作特殊的规定。

扩展资料：

第根据《建筑安装工程承包合同条例》十条 工程结算方式，根据具体情况可实行施工图预算或工程概算加签证的结算办法；也可以实行施工图预算加系数包干、按工程概算包干和房屋建筑平方米造价包干等办法。

实行包干的工程，在合同条款中应明确规定包干范围，对合同工程价款一次包定。属于包干范围以外的设计变更、国家规定的材料设备价格调整、人力不可抗拒的灾害等，可对合同工程价款进行调整。

第十一条 建筑安装工程的竣工验收，应以施工图纸及说明书、国家颁发的施工及验收规范和质量检验标准为依据。

第十二条 发包方可将全部建筑安装工程委托一个承包单位承包，也可委托几个承包单位分别承包。

承包单位可将承包的工程，部分分包给其他分包单位，签订分包合同。承包单位对发包方负责，分包单位对承包单位负责。但承包单位不得通过将所承包的工程转包给其他单位，而从中渔利。

第十三条 违反承包合同的责任承包方的责任：工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的，偿付逾期违约金。

工程交付时间不符合规定，按合同中违约责任条款的规定偿付逾期违约金。

发包方的责任：未能按照承包合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿承包方因此发生的实际损失。

工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，应采取措施弥补或减少损失，同时，赔偿承包方由此而造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。

工程未经验收，发包方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由发包方承担责任；超过合同规定日期验收，按合同的违约责任条款的规定偿付逾期违约金；不按合同规定拨付工程款，按银行有关逾期付款办法或“工程价款结算办法”的有关规定处理。

第十四条 违约金、赔偿金的偿付。企业（包括施工企业及改、扩建建设单位）应从自有资金中开支，不得计入成本。

行政、事业单位，应从概、预算包干的节余经费中开支，或先由建设资金垫付，然后由上级主管部门处理。筹建新建项目的单位，应先从建设资金中垫付，然后由上级主管部门处理。

第十五条 合同正本由签订双方各执一份，副本应报双方主管业务部门、工商行政管理机关和经办银行备案。

第十六条 合同管理与合同纠纷仲裁，按国务院有关合同管理和合同仲裁的规定执行。

第十七条 全民所有制组织之间、集体所有制组织之间或全民所有制组织与集体所有制组织之间签订承包合同，均按本条例执行。个体户与全民、集体所有制组织之间签订承包合同，应参照本条例执行。

参考资料来源：百度百科-《建筑安装工程承包合同条例》

阻挠工程施工如何处理

我们知道工程的实施一般都是需要一定的时间的，而且需要签订相关的合同，很多时候会出现地方阻挠工程施工的情况，那么面对这样的情况应该如何处理?下面就由我为大家解释一下相关内容，供大家参考学习，希望对于大家有帮助。

一、阻挠工程施工如何处理

可以根据实际情况与村民代表协商处理，协商不成的可以报警处理。

《中华人民共和国治安管理处罚法》第二条，扰乱公共秩序，妨害公共安全，侵犯人身权利、财产权利，妨害社会管理，具有社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》的规定构成犯罪的，依法追究刑事责任;尚不够刑事处罚的，由公安机关依照本法给予治安管理处罚。

《中华人民共和国治安管理处罚法》第七十七条，公安机关对报案、控告、举报或者违反治安管理行为人主动投案，以及其他行政主管部门、司法机关移送的违反治安管理案件，应当及时受理，并进行登记。

《中华人民共和国治安管理处罚法》第七十八条，公安机关受理报案、控告、举报、投案后，认为属于违反治安管理行为的，应当立即进行调查;认为不属于违反治安管理行为的，应当告知报案人、控告人、举报人、投案人，并说明理由。

二、工程施工扰民纠纷怎么处理

依据我国相关法律的规定，工程施工时未做好噪声污染防治，对周围居民造成影响的，居民可以向生态环境主管部门投诉。

《中华人民共和国环境噪声污染防治法》

第三十条 在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外。

因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明。

前款规定的夜间作业，必须公告附近居民。

第四十八条 违反本法第十四条的规定，建设项目中需要配套建设的环境噪声污染防治设施没有建成或者没有达到国家规定的要求，擅自投入生产或者使用的，由县级以上生态环境主管部门责令限期改正，并对单位和个人处以罚款;造成重大环境污染或者生态破坏的，责令停止生产或者使用，或者报经有批准权的人民政府批准，责令关闭。

第五十六条 建筑施工单位违反本法第三十条第一款的规定，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，夜间进行禁止进行的产生环境噪声污染的建筑施工作业的，由工程所在地县级以上地方人民政府生态环境主管部门责令改正，可以并处罚款。

通过我的介绍，我们可以了解到如果遇到工程施工的情况可以与当地的村民代表进行协商处理，如果还是不行的话可以去报警，希望大家明白。

请问村民阻挠施工该如何处置？

如果是经相关主管部门审批后的合法施工，村民无理阻挠可以报警请求警方协调，如若协调不出结果可以直接到法院起诉排除妨碍；但是如果是未经相关部门允许的非法事故，村民阻挠并不违法。

如果村民聚众扰乱社会秩序，情节严重，致工作、生产、营业和教学、科研无法进行，造成严重损失的行为。

《中华人民共和国刑法》第二百九十条聚众扰乱社会秩序，情节严重，致使工作、生产、营业和教学、科研、医疗无法进行，造成严重损失的，对首要分子，处三年以上七年以下有期徒刑；对其他积极参加的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。

聚众冲击国家机关，致使国家机关工作无法进行，造成严重损失的，对首要分子，处五年以上十年以下有期徒刑；对其他积极参加的，处五年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。

多次扰乱国家机关工作秩序，经行政处罚后仍不改正，造成严重后果的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。 多次组织、资助他人非法聚集，扰乱社会秩序，情节严重的，依照前款的规定处罚。

扩展资料

《中华人民共和国刑法》第二百九十二条 聚众斗殴的，对首要分子和其他积极参加的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；有下列情形之一的，对首要分子和其他积极参加的，处三年以上十年以下有期徒刑：

（一）多次聚众斗殴的；

（二）聚众斗殴人数多，规模大，社会影响恶劣的；

（三）在公共场所或者交通要道聚众斗殴，造成社会秩序严重混乱的；

（四）持械聚众斗殴的。 聚众斗殴，致人重伤、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。

我建筑施工单位依法中标后当地村民阻挠施工该怎么办

先搞清阻挠施工的起因是什么？

如果是开发建设问题，需由建设单位来解决。施工单位刚进入现场，还没来得及对当地村民生活产生影响，阻挠施工的起因不应是施工单位。

如果是施工过程给村民造成了影响，先要在自身找原因，完善施工行为（噪音、扬尘、污染、交通等等）。然后与当地政府取得联系，求得地方政府的协助（这点很重要，当地政府不起好作用就起坏作用，反正不会闲着），与村民协商解决，无外呼要花点钱了。不排除有些是刁民，但总得来说，事出有因，极可能与前期的开发征地补偿有关。

涉及到项目开发、占地补偿等等的问题，施工单位根本管不了的事。再有就是要清楚该工程是不是合法工程，不是就赶快撤！

现在开发建设与土地的原主人之间的矛盾比较激烈复杂，大多是由国家的政策和百姓的利益冲突引起的，不排除有贪官在其中作崇。百姓的物权没有得到尊重。相当多的地方官员还存在着帝王专制的思维方式。视百姓为草芥、视为对立面，克扣补偿款。百姓也不知自己有什么权益和怎么维护自己的权益。总之就是社会进步还不够。

在这种情况下施工单位回避不要参予到矛盾中去。影响施工当然着急，但思维定位要清楚：不是你施工单位的事。

农村土地建设楼房遭到附近村民的阻挠怎么办

要解决你提的问题，必须搞清楚以下情况：

一、你买的土地权属来源是否合法。如果你私自和农民协商买的，没有经过土地管理部门办理相关用地手续（如果是规划区内的还要经城建部门办理规划审批手续）；那你买的土地不受法律保障，而且还要追究私自买卖土地的相关责任。

二、如果经以上相关部门办理了相关用地手续，即各种用地、修建手续齐全而且合法，你在动工修建时找到他人的阻扰，那你就理直气壮的去找土地管理部门即批准你土地使用权的机关进行解决或者去找当地政府求得保护。