不及时拨付工程款影响工期

甲方拖延支付工程款工期延误

1、工期索赔的计算方法 按照定额计价的工程索赔费用计算合同或者找遍文件约定的索赔内容计算。 按照工程量的清单计价工程项目工程索赔费用计算计价，依据参照工程拦标价。

2、承包工程甲方原因延迟工期怎么索赔 建设工程因甲方原因造成工程延期的，乙方可以依据合同的约定要求甲方赔偿，如果没有约定的，按实际造成的损失赔偿。如果甲方不赔偿的，乙方可能向法院起诉。

3、根据《司法解释》和《建设工程施工合同》(示范文本)规定，发包人迟延支付预付款、进度款，承包人均有通知的义务。

4、法律主观：施工单位完成建设单位交给的施工任务后，建设单位应按照规定提供必要条件并支付工程价款。施工 合同的当事人 是发包方和承包方。

建设工程合同工期延误怎么办,可以顺延吗

1、工期延误的情形有哪些？ 《示范文本》通用条款规定了工期延误，需要索赔、签证的其中情形，合同双方也可以再进行其他约定。

2、法律主观：如果双方当事人在建筑工程合同中约定了工期延误责任，则当事人按照合同约定要求违约方承担责任，如果有证据证明工期延误是因不可抗力造成，当事人只需根据实际情况顺延工期。

3、法律分析：发包人未按合同约定时间开工的，以实际开工时间作为工期的起算点，工期向后顺延相应迟延开工的时间。虽然进场，但开工条件不具备的。

4、但能够证明在合同约定的期限内向发包人或者监理人申请过工期顺延且顺延事由符合合同约定，承包人以此为由主张工期顺延的，人民法院应予支持。

关于项目工期拖延主要原因和改善工期拖延的方法

1、原因分析进度拖延的原因通常有：制定工期及相关计划的失误、计划工期或计划进度超出实现的可能性、不利自然条件的影响、管理过程中的失误、工程变更、资金不到位、停工待料等等。

2、）改变网络计划中工程活动的逻辑关系。7）修改实施方案，采取技术措施。8）将一些工作合并或同时进行，尤其是关键线路上按先后顺序实施的工作。

3、监管不力，处罚不到位。对于建筑工程监管目前仅限于建筑工程质量和施工安全，还没有深入到合同履行的监管上。建设单位因这样那样的原因无法强调按期交工。建筑市场监管部门对拖延工期缺乏处罚措施，导致建筑工程拖延工期愈演愈烈。

4、工程延误是由于承包人自身的原因造成，监理工程师必须严格控制工期延误。对工期延误常用的制约方式有：停止付款；追究工期延误的误期损失赔偿；终止对承包方的雇佣，并追究承包人给业主造成的经济损失赔偿。

5、问题一：工程延期的原因有哪些？ 因以下原因造成工期延误，经工程师确认，工期可以相应顺延：（1）发包人不能按专用条款的约定提供开工条件的。

6、造成拖延工期的主要原因 遇见国家假期或节日，装修工人回家 事件：某网友报怨，他家装修就横跨了十一，当时并没有注意到这个问题，结果离十一还有十天，工人全都回老家了，工地不停也得停。