甲方不按合同付工程款停工
甲方拖欠工程进度款,乙方能否停工?乙方停工应当注意什么问题?
法律主观:工程进度款不到位一般可以停工,按照合同约定执行。施工单位因甲方未及时拨付工程款影响施工的,施工单位可以提出索赔(附索赔报告、索赔理由、往来函件、索赔计算书等证据),严重时可按合同有关规定停工直至解除合同。
法律分析:进度款不到位,可以按合同约定进行催要甚至停工退场。但催要,停工退场等行为,都有按合同约定或合同条款执行,违则就又存在违约而要为此付出代价了。
停工应当是具备充足的理由及其相应的证据。包括拖欠工程款,则应有付款不足的证据,一般进度款相差1—2个月则不宜停工,一般应考虑在3个月以上,当然法律没有明确的数额规定,施工单位应视具体施工情况而定。
因此,甲方没有按时支付进度款乙方,乙方应及时向甲方发出要求付款的通知,甲方收到乙方通知后仍不按要求付款,可与乙方协商签订延期付款协议,经乙方同意后延期支付。
承包工程甲方原因延迟工期怎么索赔 建设工程因甲方原因造成工程延期的,乙方可以依据合同的约定要求甲方赔偿,如果没有约定的,按实际造成的损失赔偿。如果甲方不赔偿的,乙方可能向法院起诉。
国内的施工合同范本第24条也规定,发包人不按合同约定支付进度款,双方又未达成延期付款协议,导致施工无法进行,承包人可以停工,由发包人承担违约责任。
工程做到一半甲方不给钱停工怎么办
甲方不付工程款怎么办 通过电话和函件催收。 经常给施工方公司去个电话,询问工程款进度,并且注意做好录音工作,防止对方钻法律空子,提前保留证据,有备无患。
发包人逾期不支付的,除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外,承包人可以与发包人协议将该工程折价,也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。
这时建议一边发书面催款单,一边搜集书面材料证据;一边先协商看是否有其他缓解措施,协商无果就要果断走司法途径;对方确实资金紧张,要先解决自己的资金压力;甲方财务优化需要。
法律主观:甲方不付 工程款 的处理方法: 如果合同没有约定支付工程款项,则甲方的行为属于违约,可以起诉甲方,主张甲方承担 违约责任 。违约责任的证明标准比较低,比较有胜算。
甲方拖延支付工程款工期延误
拖欠工程款属于民事纠纷案件,当事人可以以建筑工程施工合同纠纷或者建筑工程分包合同纠纷为由起诉至法院,请求法院判令对方及时支付工程款。当事人起诉,首先应提交起诉书,并按对方当事人人数提交相应份数的副本。
甲方拖欠乙方工程款的解决方式如下:在欠款人比较强势的情况下,被欠款人一般都会主动与发包人、转包人、违法分包人等进行协商解决,争取能够达成还款协议。
甲方原因造成工期延误的索赔内容首先要基于双方签订的协议约定来进行,不同的工程,使用的设备不同、参与的人员不同,造成的经济损失也会不同,大致内容如下:停工机械台班租赁费。人工费 劳工工资。
我承包的工程因甲方没有按合同支付进度款,所以停工半年,现在早方又去...
1、根据合同效力的不同,方式就不同。承包合同无效的可能性很大,如果是无效合同,那么应该终止合同履行,结算工程款,由合同相对人承担其违约造成的实际损失;如果是有效合同,那么请求解除合同,结算工程款并承担违约责任。
2、如果是你与对方签订施工合同,甲方因为不按合同付工程款造成停工,属于违约在先,你可以要求对方支付工程款,并且支付违约金。如果甲方不认可,你可以向法院起诉,要求甲方履行合同,并且支付工程款及其违约金或者造成的损失。
3、法律主观:施工单位完成建设单位交给的施工任务后,建设单位应按照规定提供必要条件并支付工程价款。施工 合同的当事人 是发包方和承包方。
4、首先在签订施工合同时,尽管相对甲方,施工方处于不利的地位,但是还是要据理力争,争取在合同中尽可能约定一个对施工方有利的预付款、进度款支付比例。
5、因此,甲方没有按时支付进度款乙方,乙方应及时向甲方发出要求付款的通知,甲方收到乙方通知后仍不按要求付款,可与乙方协商签订延期付款协议,经乙方同意后延期支付。
不同意甲方结算导致工程停工怎么办
1、监理工程师应该督促甲方及时向施工单位支付进度款。施工单位因资金问题停工,分两种情况:一是资金问题,因甲方进度结算付款不及时或没有按合同规定支付,责任在甲方,监理工程师应该督促甲方及时向施工单位支付进度款。
2、事实上,当发包人因上述原因或其他原因导致工程停工的,承包人除了可以要求赔偿,最重要的是可以要求工期延顺,从而不会超期施工。
3、通常情况下,甲方无故要求停工,要赔偿乙方因此遭受的损失,并顺延工期。建议先与甲方沟通协商,争取获得一份相对合理的补偿或处理协议,最好在谈判之前,先行估算自身损失草拟几份可行方案,谈判时会更游刃有余。
4、如果工地因为甲方原因停工,工人的工资必须按照当初谈好的价格,给予工人结算工资的,而且对于工人也应该进行一定的补偿的。