装修老是停停做做怎么办(他老是做做停停会容易感染吗)

装修公司老拖着不干活怎么办

如果装修公司老拖着不干活，业主可以采取一些措施来解决问题，包括与装修公司进行沟通协商、寻求法律帮助或者考虑更换装修公司。

首先，业主应尝试与装修公司进行充分的沟通，了解拖延的原因。可能的原因包括供应链问题、施工许可证的获取、人力资源不足等。通过沟通，业主可以更好地理解装修公司的处境，并协商一个双方都能接受的解决方案。例如，可以重新安排施工进度，或者对某些项目进行优先处理。同时，业主应保持一定的监督，确保装修公司按照新的约定进行施工。

如果沟通协商无果，业主可以考虑寻求法律帮助。在签订合同时，业主与装修公司之间应明确约定施工期限、违约责任等内容。如果装修公司违反合同约定，业主可以通过法律途径追究其责任。在这种情况下，业主可以联系律师或者消费者权益保护机构，寻求专业建议和支持。需要注意的是，法律诉讼可能会耗费一定的时间和精力，业主应权衡利弊后作出决定。

在极端情况下，如果装修公司持续拖延且无法通过沟通或法律途径解决问题，业主可以考虑更换装修公司。在选择新的装修公司时，业主应更加谨慎，充分了解其业绩、口碑和服务质量。同时，业主应与新的装修公司明确约定施工期限和违约责任，以避免类似问题的再次发生。需要注意的是，更换装修公司可能会导致一定的经济损失和时间成本，业主应在充分了解情况后作出决策。

综上所述，面对装修公司拖延施工的问题，业主可以采取沟通协商、寻求法律帮助或考虑更换装修公司等多种措施。在选择解决方案时，业主应根据具体情况权衡利弊，确保自己的权益得到最大程度的保障。

周末小区装修扰民可以怎么处理

周末装修噪音扰民处理方法如下：

1.遇到邻居装修太吵的情况，可以选择和邻居协商。例如将家里的实际情况告诉一下邻居(如有老人、孕妇、小孩、经常上夜班等），让它注意调整一下噪音大的施工项目的时间，尽量不要去直接和楼上的工人去提意见，若是经过与楼上邻居协商不成，可以到物业进行投诉，让物业进行处理。

2.联系物业，关于装修的具体时间，物业那边有详细的说明，装修的时候难免会有一些噪声，可以让物业帮忙安排，尽量不要在你休息的时候。

3.实在是协商不行，可以向有关部门投诉，也可以拨打110，因为根据相关规定：“在医院、学校、机关、科研单位、住宅等噪声敏感场所，使用各类扬声器、音响设备时，应当控制音量，不得产生扰民噪声”。

一般情况下，新房装修的时间在两个月到三个月左右，具体的时间并不是确定的，因为装修房子的准备时间是不一样的，再加上期间施工的时间、选择的装修公司有所不同，所以时间上面会有一定的差异。

拓展资料：如果选择的装修公司资质比较好，并且各项流程安排的都非常的紧密，那么能够大大的减少施工的周期，而且在夏季装修的时候，天气是比较炎热的，一些材料干固的速度也会更快一些，所以装修的时间也能够有所缩短。

法律依据：根据《中华人民共和国环境噪声污染防治法》第47条规定在法定休息日节假日全天，工作日的12时到14时、18时到次日的8时，禁止在已经完工并且有人居住的居民楼进行有噪音的装修，如果需要在其他时间装修则也是要减低音量，尽量不要打扰正常居民的生活。

装修总是延期怎么办？！

装修工期是装修过程中业主十分关心的一个问题，然而装修延期的情况却普遍存在着。眼看着装修时间一天天地延长，业主们心理上和经济上都承受着考验。让我们把时间调回到装修开工之前，为了尽量避免以后出现装修延期的情况，业主们到底需要怎么做呢？

第一、装修工期知多少？

装修前影响装修工期长短的因素

100平左右房屋装修工期

第二、装修为什么会延期？

家装延期2月才完工只怪“工人太吃香”

装修方案不停改动

主材未能按时进场

验收不准时或工程款未及时结

施工质量不达标引起返工

第三、如何给装修延期打上预防针？

选择专业装修公司

装修前期提前规划好

及时验收和结算工程款

签合同时明确相关条款

第四、装修延期如何解决？

分清装修延期原因和责任方

依照合同办事

第五、关于装修工期其他一些小知识

工期到底需要多久？

工期如何计算呢？

装修停工期间需要注意哪些事项？

装修工期有长短做好准备莫着急

买了新房子，当然是希望能尽快住进去，装修工期的长短就成了业主们特别关注的一个问题。由于装修面积等一些客观因素的差异，装修工期的长短也不尽相同。凡事总有个参照物，才能知道差别在哪。下面就带大家了解一些关于装修工期的知识。

一、装修前影响装修工期长短的因素

1、装修面积的大小

一般来说，装修面积越大的，装修时间自然相对面积较小的要长。普通的100平左右的公寓可能一个多月的时间就装修好了，而几百平的别墅可能装修个半年都不能完工。

2、装修项目的多少

装修项目的多少，装修的复杂程度很明显也会影响到工期的长短。而会影响到装修项目多少的有较多因素，比如房屋装修前的状况、装修风格、装修预算等。一般来说二手房可能就比毛坯房工期要长点，因为二手房还有一项拆除的工作。此外譬如简约风格的房屋装修一般就比地中海、欧式等风格的装修要简单一些。

一、小标题

二、100平左右房屋装修工期

装修工期的制定需要业主与装修公司共同商定，虽然说没有一个很明确的时间长短，但是由于目前不少人家都是采用比较简约的装修风格，装修项目也是常见的，因此以100平2房的房屋为例，其装修工期一般与下面的安排差不了太多。

1、结构拆改：1-2天

房屋装修前，一般都是根据设计方案对结构进行拆改，中小户型的房屋一般需要1-2天的时间。如果你家没有这一项，那就可以减去这时间。

2、水电改造：5-10天

水电改造即开槽、布线布管、验收等，根据工程复杂情况的不同，一般需要5-10的时间，有时甚至更长。

3、泥瓦工程：10天左右

泥瓦工程包括厨卫等防水、瓷砖铺贴等项目，根据铺贴瓷砖的面积大小，所需的时间也不大相同。一般在10天左右，如果防水没有通过验收，时间可能更长。

4、木工工程：10天左右

木工工程包括吊顶基础、地板基础、木质背景墙、家具制作等，时间长的可能需要20天，短的可能由于全部使用成品家具、且没有木作项目，因此1天都不需要。

5、油漆工程：10天左右

油漆工程主要是墙面、吊顶刷漆、贴壁纸等，由于刷漆一般需要等腻子等干后，才能刷底漆与面漆，且有时还需刷几遍，因此工期长短也需10天左右。

6、安装收尾：10天左右

安装收尾阶段包括各种卫浴洁具的安装、地板的安装、橱柜的安装等等，这些安装由于并没有冲突和影响，可以一天进行好几项，因此，如果产品及时进场，合理搭配安装，一般几天就可搞定。

上面以最常见的户型大小为例，列出了其各个项目装修所需的大概时间，算下来，100平的房子装修大概需要30-60天的样子。业主在计算装修工期时，需要从实际情况出发，合理计算工期，切莫因为而心急压缩工期，这样不仅影响施工和谐，同时也可能影响家装质量。

家装延期2月才完工只怪“工人太吃香”

王女士说，3月初施工队进场装修的。“我家是两居室的二手房，面积不算大，当时装修公司跟我说5月份肯定能完工。结果到现在还没结束，油漆工才进场。”王女士告诉记者，本来准备5月份装修完，到10月份儿子结婚时正好当婚房用的。现在装修公司告诉她7月中旬才能完工，10月份肯定不能住进去了。

对此，该装修公司相关负责人告诉记者，王女士是在“金三银四”的黄金时间进行装修的，当时客户集中开工，施工队伍调用不过来，再加上后期王女士家的材料没有及时到位等原因，引起了延期。

“我家装修的时候，曾经因为没有瓦工可以调用，空了一个礼拜没有工人来工地。”苏小姐告诉记者。

随后，记者从实创装饰、面对面装饰等装修公司了解到，施工队何时进场，一般都按下订单的时间来确定，如果前面压着多个订单，只有施工队伍协调过来才能开工。所以，要想提前开工，只有提前下单。

7、8月工人工期照样排满

7、8月份是传统的家装淡季，但实创装饰南京公司负责人张乾告诉记者，现在的家装市场没有淡季之说，他们家的工人7月份的工期已经差不多排满了。“这个工期排满是指工人都有活干，不至于闲着。当然，不能跟春季或秋季相比，工人在春秋两季都是超负荷工作的。”

一些装修公司也趁着所谓的淡季抓紧招聘工人。记者在一家招聘网上看到，南京江宁一家装饰公司招聘瓦工和油漆工，报出的月薪均在5000-8000元之间，且要求从业年限在5年装修工人真的很吃香，未来就业率也不差，即便在国外也是如此。美国劳工统计局近期发布了“2010-2020年增长最快的20种职业”排行榜，其中砖瓦工、木工均上榜，且排名前5位，就业增长率在56%人工费用占总费用两成左右

刘先生前不久把家里的旧家居等翻新了一下，“2个衣柜、2个木门、3个移门，算下来60平方米左右的面积要做喷漆。油漆工夫妻俩来干了2天活，人工费就是2000元。”刘先生告诉记者，前天油漆工来补漆，跟他讲又接了一单跟他家一样的活，也是2天2000元。“油漆工的月收入显然过万，但辛苦程度确实让人难以相信。喷漆的时候，我在屋子里是一刻都待不下去的。”

有网友更是列出了自己的装修费用清单，100平方米的房子，包清工，总共10万元的装修费用中，人工费就占了近4万元。“这是特例吧，一般情况下人工费没这么贵。大概占总费用的20%左右。”实创装饰南京公司负责人张乾告诉记者，如果工人师傅手艺高超或者工人非常紧缺，也不排除收费比较高。

转变思维降低装修成本

业内人士指出，装修工人工资增加与房地产市场火热有关，而且现在装修行业从业人员相当紧缺。自2008年以来，装修工人就开始供不应求了，尤其是到了旺季，更是“一工难求”。

“秋季由于气候干燥，木质板材不易返潮，涂料、油漆也容易干，不少业主会选择在这个季节扎堆装修。但是，如果秋季装修，到秋季才下单，那肯定为时晚矣。”张乾表示，旺季赶工装修，不仅费用相对较高，而且挑不到好的装修工人，这样工程质量就不能保证了。如果选择避开旺季，不仅人工费会便宜不少，而且有充裕的劳动力，有更大的空间来挑选满意的师傅，装修质量也更有保障。

装修延期真可恨五大原因是祸首

等待的过程总是难熬的，装修的时候碰上施工延期，那可就真的会让人抓狂。哲学上说“存在即合理”，那么导致施工延期的原因是什么呢？

ReasonOne：工序安排或工人调配不合理

装修是一项比较复杂的工程，需要整合多种资源，从而实现设计、施工、家居配置一体化的过程。而在这过程中，需要做的事情琐碎复杂，这就需要选择的装修公司有着过硬的管理能力。很多装修延期工程源于许多家装公司片面追求订单，而没有合理分析自身对于施工、安装等的调度能力，最后导致许多工程在实施中与约定脱节。

ReasonTwo：装修方案不停改动

在开始施工后，装修设计方案的不断改动也是装修延期的一大原因。其中，有的改动是业主前期没有确认清楚等到施工后才觉着不妥而要求改的;还有的可能是装修公司为增加预算，设计师或施工队以各种理由提出的。

ReasonThree：主材未能按时进场

现在很多的业主都是选择半包的装修方式，装修公司负责施工和基本辅材，而主材则需要业主自己购买。如果主材没有按时进场，就可能造成施工时间不得不延后，此外，装修工人可能会以工期安排被打乱的原因，继续拖延工期。

ReasonFour：验收不准时或工程款未及时结

装修中，有一些如水电工程等项目是需要业主进行验收后才能进行下一步施工的。而很多时候，由于业主很忙，在验收的时候自己没有办法去现场签字确认，因此验收时间就要推迟;此外，有些装修工程的付款方式是分期付款，如果业主没有及时结算阶段性工程款，施工对就可能停工，造成装修延期。

ReasonFive：施工质量不达标引起返工

在装修中，业主发现施工方以次充好，验收不合格时就会要求重新整改，因此，必然造成时间上的拖延以及对其他工序或工种造成影响。

装修延期有对策未雨绸缪是关键

装修工期是装修过程中业主十分关心的一个问题，然而装修延期的情况却普遍存在着。眼看着装修时间一天天地延长，业主们心理上和经济上都承受着考验。让我们把时间调回到装修开工之前，为了尽量避免以后出现装修延期的情况，业主们到底需要怎么做呢？

对策一：选择专业装修公司

业主如果非常急着入住新居，可能会选择承诺工期短的装修公司来施工，而其中就混杂了许多不良施工队。为了签单，明明做不到还是会承诺，然后在施工过程中找各种理由让业主签装修延期单或者施工马虎不注重装修质量。因此建议，装修不能一味求快，最好选择信誉较好，比较专业的装修公司，即使延期也不至于太久。

对策二：装修前期提前规划好

为了避免施工时期发生情况导致装修延期，业主必须对这次装修进行详细的规划。疏通、沟通好各方面的事情，把工作安排都规划妥当。具体来说，需要提前做到以下几点：

1、装修开始前，与邻里大号招呼，提前办理物业装修手续；

2、与装修设计师做充分彻底的沟通，完全确定装修方案，一旦方案定下来，就不要轻易改动；

3、做好市场调研，确定装修使用材料的档次与风格，尽量提前订购建材，确保材料能够按时进场；

4、将设计方案与注意事项与施工方作交流，尽可能保证需求、设计方案与施工执行的信息对称。

对策三：及时验收和结算工程款

装修开始后，如遇一些需要业主验收签字的工程，业主最好合理安排好时间，防止拖延。此外也需要准备好工程款，防止工程款未及时支付而造成停工等情况发生。

对策四：签合同时明确相关条款

对于家装工程的交付时间，是以甲乙双方合同约定为准。要是不想被延期还投诉无门，一定要在合同条款里注明具体的违约金额和细则，然后严格按照合同执行。一般来说，业主对于违约金的参考，可以多咨询市内正规公司的情况后，再判断所选择的装修公司是否在合同中给出相对符合买卖双方利益的违约金比例。

合同签订注意事项：需要提醒的是，业主在与施工单位签订合同时，有必要签定违约责任及相关赔偿责任。最好确定每天支付违约金的具体金额数，如果是按工程总价的比率填写，最好测算一下折合每天的具体金额数，如违约金金额太少，就有可能达不到约束的效果。

装修延期莫愁应对方法我有

秀怡苑的陈先生跟我们说他们本来打算过年前住进新家的，但是现在元旦都已经过去了，装修进度才完成了二分之一。这下年前入住是不可能了，能在春节前把基础装修完成就谢天谢地了。进一步了解知道，陈先生的装修刚好处在旺季，施工工人寥寥无几，而且还不是每天都在。虽然多次与装修公司与装修监理沟通，效果却不理想。

装修延期是业主最不愿看到的，但是当问题出现的时候，很多业主却不知道该如何去解决。一来是因为很多业主缺乏足够的维权意识和相关知识，二来则是装修公司推卸责任或是“耍无赖”。当然，工期延长不一定就是装修公司的责任，也可能是业主自身原因造成。那么，碰上工期延长到底该怎么处理呢？

一、分清装修延期原因和责任方

要解决问题，首先要分析原因，即要先分析造成不得不延期的原因。这是必须充分弄清楚的一步，因为它关乎到责任的所在。要看清楚装修公司延期的原因是什么，看是否自身原因造成的。

1、业主违约情况：业主未按约定完成相应工作、未及时提供材料进场或材料出现质量问题、未及时验收签字、未履行合同约定按时支付工程款。

2、装修公司违约情况：装修施工单位未按期开工、无故停工、提供的材料发生质量问题造成返工或整改等造成装修延期。

二、依照合同办事

家庭装修遭遇延期可谓极为普遍，在很多消费者看来，工期拖延十天半个月算是正常情况，拖上一年半载也并不鲜见。但是索要违约金的却很少。不少消费者认为以后的保修还要找装饰公司，不想与他们过多纠缠，多一事不如少一事。如果装修延期是由于装修公司方面造成的，业主则应该按照合同办事，努力争取自己的合法权益。

合同明确了装修延期赔偿：装修签订的合同中，注明了具体的违约金额和细则的，严格按照合同执行。

合同没有明确装修延期赔偿：装修公司与业主签订合同的时候，有时候往往会故意忽视装修延期这一条。如果出现延期问题，装修公司可能因此抵赖，不予赔偿。不过这种情况，也可以通过协商、通过第三方调节或打官司等手段解决。

补签合同：可预见的装修延期，如果确定是因为施工方的原因被延误工期，而合同里没有延期违约条款的，业主可亡羊补牢，签份补充合约，将延期赔偿条款加进去。

工期到底需要多久？且看每个阶段时间汇总

第一、结构改造：砸墙砌墙，清渣（一般2-3天）

如果你买的户型不是方方正正的，没有规避各种风水讲究，那就只有靠后期改动。拆改一般设计墙体拆除，墙体堆砌，拆除飘窗台，堆砌飘窗台。

90平米以内的户型拆改动作不大的差不多1-2天左右，改动稍大涉及到混凝土墙体之类的就要2-3天左右。如果家里面没的拆改这项，就可以减去这部分时间。

第二、水电改造，开槽布管（至少5-10天）

水电改造涉及内容包括开槽、布线、布管、验收等，跟施工设计图密不可分同时还有可能根据墙体的结构加以修改调整。根据工程复杂情况不同工期在5-10天左右，根据房子大小，线路安排会有所调整。

注意：在水电工进场以后，就可以叫水电工写好开关面板和灯的清单，你可以趁早购买了！

第三、泥瓦工程，包括包管子，防水，贴瓷砖等（至少10-15天）

泥瓦工程说白了就是防水，贴砖。

防水要根据厨卫面积大小，使用习惯，做的防水高度等有关，加上做好放水后还要进行闭水试验。时间又是2天（闭水实验和其他空间的贴砖可以同时进行）。

瓷砖大小铺贴的复杂程度，是否需要切割对花等相关，所以花的时间不等。铺贴之前还需要红外线定位等，铺贴完毕之后还要敞干。一般时间就是15天左右。

注意：泥工进场后，在做防水的时候，就要开出瓷砖清单了，瓷砖应该在泥工进场后2天就能进场是最好，以免因为自己的原因拖延工期！

第四、木工工程，包括吊顶，背景墙，现场打柜子等（至少10-15天）

木工主要就是吊顶，家具定做，木质背景墙等。时间长的也有个把月的。当然如果你全部选的是成品家具、没的木作项目，时间就会相应少很多。

注意：进行到木工工程，基本上家里的东西都可以趁早看款式看型号，比如马桶，卫浴，烟机灶，五金类，等等都早早入手，以免要用的时候措手不及！

第五、油漆工程，包括墙面漆和现场打的家具油漆（至少15天）

油漆工程主要是指墙面、吊顶刷漆、贴墙纸等，必须要等腻子干了之后才能刷漆，而每一遍都必须干透才能进行下一道工序。所以这一项也是很花时间的！

完毕之后如果出现部分瑕疵还需要打磨修补敞干。工期最短也是15天左右。

第六、安装工程，包括五金洁具，灯具等等（5-7天）

一把这个就看自己把控，你东西都到齐了，安装起来还是比较快的，就是怕今天到一点这个，明天装个那个，所以在中期装修的时候，后面需要安装的东西就要开始买回来了，注意别买错尺寸！

按照这样算下来，差不多是两个半月的时间，这个是100平左右的户型正常施工的时间，当然一般情况下没这么理想，不同工种之间衔接的时候有可能会有1,2天的停工，也算是正常的。

工期如何计算呢？有哪些因素容易导致延期

一、装修时间预估

一般装修工期跟房子的大小有关系，越大的房子装修的时间当然就越长。当然，除了面积大小的影响，还要考虑你选择的装修风格的装修难易程度，越复杂华丽的风格当然就需要更多的时间精心打磨了。

装修100平以内的两居室，大约需40天左右。

装修150平左右的三居室，大约需45天左右。

装修200平左右的大户型和复式，大约需50天左右。

二、装修时间表

在没有其他的因素影响下，一般的施工时间就如上表所言。但是对于一些基础装修工程一定要耐心，否则物极必反，给今后入住的生活留下重大隐患。

三、什么装修事项容易拖延工期

1、设计风格

应尽早确定好整体设计方案，并出具3D的设计效果图，如果存有未定项目，则很可能在后期影响整体方案，甚至造成返工，浪费时间和金钱；

2、门窗定制

门窗是保护施工环境和装修材料的(防止被盗)，所以在早期就要更换门窗，门窗的测量可以安排和设计师测量房屋一起，门窗一般定制周期为7天，这样拆改后就可以顺利更换门窗了；

3、橱柜定制

橱柜的第一次粗测量可以安排和设计师测量房屋一起，一般定制周期为30天，如果未提前定制，则会影响瓷砖铺设的施工；

4、木门、地板、楼梯

此三项一般分别需要30-45天生产周期，都要提前测量定制，否则会拖延后期的安装进度；

5、家具家电

都可以在装修竣工前提早选购，竣工后直接进场，调高效率；

6、及时验收

装修中每项施工前业主应验收材料，施工完成后，业主要及时到场验收，确认后工人才能做技术交接，开展下一项施工。

装修停工期间需要注意哪些事项？

很多人不愿意冬天装修，一个是因为天气寒冷的原因，还有一个就是因为，过年时很多装修工人要返乡，因此，装修时常常遇到停工的现象，当然，不能因为过年，就在年前把装修草草了事，为了保重家装的质量，保证年后复工的顺利进行，在年前停工时还是有不少事项需要注意的。

Part1：跨年装修年前停工前要点需知

年前停工有很多讲究，不能随随便便说停就能停的。作为业主，在停工前，需要做好下面的几点。

一、确保单项工程完工

要保证单项工程全部完成才能停工，如果在预定停工日期内无法完成某项工程，最好放在年后开工。因施工人员的流动性较强，年后如果施工人员发生变化，将很难保证施工工艺的统一性和整体性。

二、明细年前施工验收

停工前，业主需要对停工完成的项目进行验收，如有问题，在给装修公司的验收单上将问题写清楚，同时，要求对方有一个简单的文字承诺：何时、用什么手段来解决出现的问题。

三、需签停工协议

业主应在停工前与家装公司签订停工协议，可有效避免纠纷。一般情况下，停工工地都要贴上封条，复工时由项目经理、工人和业主共同启封。停工协议中最好注明启封和复工时间、工期计划、物品清点情况，并由项目经理和业主双方签字。为预防施工现场出现意外，业主还应预留值班人员的联系方式。

四、做好工地检查

春节即将来临，正在装修的房子将停工半个月到一个月的时间。在这期间，由于工地无人看守，又适逢过节用火、用电、用气量剧增，火灾发生率极高。因此工地在停工前，应注意排查电线、电器、装修材料，为管道、门窗加上护套等，防止漏电、管道冻裂等危险，预防火灾等，总之要做好停工前的工地检查，确保万无一失。

五、清点好装修材料

在停工前，业主最好能够同施工方一起对工地进行验收，登记现场物品及材料数量，记录室内的水、电、煤气等数据，签字备存。一般存放在工地的物品有装修公司提供材料、业主自购材料以及工人作业工具，装饰公司通常将这三类材料分开码放，业主可根据年前填写的“跨年度工程封门记录表”备注一栏，对照清点。

Part2：确保材料安全停工期材料置放

停工前，除了要清点好装修材料的数量、型号等情况外，还需要将装修材料进行合理的放置，确保停工期间，装修材料不至于发生质量损坏问题，影响复工后的使用。下面来看看停工期间装修材料正确的放置要点。

一、装修板材的放置

板材类需要集中码垛堆放，木材类需要打捆放置;对于饰面板这类材料则需要做封底油处理，码放需要工整、垫平压实，必要时可用大芯板垫底，将饰面板夹在中间;所有板材均不宜放在靠窗处或阳光直射处，因为靠窗处温度、湿度变化大，靠窗容易使板材发生变化。

二、涂料油漆的保存

单独小包装的油漆应密闭保存，放置在阴凉通风处，存放量不宜过多，适当位置放置灭火器。成品或半成品应做保护处理，如封底油、粘贴保护膜等。

三、水泥、瓷砖等重物的放置

施工中的水泥、沙子、墙地砖等质量较重的物件，应分散堆积码放，每平方米不能超过150公斤。木材在摆放时尽量水平放置，并找准平衡点在上面放置重物，因直立摆放会有两个受力点，时间长了木材容易变形。

四、易燃物品的放置

同时，停工前，开封的油漆、稀料等要尽量拿走，木屑等这些都是易燃品，要及时清理好。此外比如板材、塑料袋、包装袋、油漆等材料，不宜放置在阳台窗户处。这主要是为了避免春节期间的烟花燃放接触到这些易燃易爆材料。

五、确保切断水电气

在工程停工当天，必须记住一定要关闭水、电、煤气等总阀，切断施工中的临时电源。

Part3：年前停工停工期间的注意事项

停工协议签订好了，各项事项也确认好了，那么是不是停工期间就可以什么都不用想、都不用管了呢?并不是的，如果是有心的业主，完全可以利用这停工的十多天，多方思虑、为年后复工装修做好万全的准备。

一、注意防水防火防盗

停工前，除了要求施工队离开前清理好施工现场，业主自己也应当亲自到现场查看一下。如果有时间，最好在节日期间也经常到现场查看一下。春节期间新房没有人入住，要注意防盗，门窗锁好，确保装修材料、已安装物件的安全。此外，虽然可能性较小，但同样需要注意做好防水、防火工作。

二、备好节后复工材料

虑到春节期间时间较为宽裕，因此业主可在停工前和装修人员沟通，了解需要哪些材料，趁有时间尽量多准备一些。因为如果来年开工比较早，很多建材商都还在休息，避免由于材料不及时到场，拖慢装修工程的情况发生。

三、进行合理养护

停工前如果一些项目正好做完，并没有来得及好好养护。那么在停工期间，应该做好养护。例如停工前，正好进行到木作项目阶段，那么停工期间应在保证安全的情况下保持通风、透气，那样上了漆的现场可以尽可能地散发木料和油漆的异味。

四、自行验收装修质量

毕竟是自家的房屋，总会特别“眼尖”的。在停工期间，如有时间，可以利用这段时间来仔细检查一下已完成的施工项目是否存在问题。比如停工前铺贴完成的瓷砖，用小锤子多敲击检查下，看是否存在大面积的空鼓等。如果发现问题，可以先做好标记，以便复工后，能够尽快得到修复。

年底装修需要停工怎么办 停工后要做好四项检查

装修的进度如果没有按照计划的进行，有可能到年底的时候被迫停工，如果遇到停工的情况需要做哪些防护和处理呢？如何收尾才能不影响来年的继续装修呢?

算算日子，再一个多月就到农历新年。选择在冬季装修的业主们家里的装修工作也快接近尾声，对于不得不在年前停工的装修项目，为了保证装修的质量和年后复工能够顺利进行，业主一定要谨慎细致，做好年前停工的保存工作。

一、停工前做好四项检查

在停工之前要做好四项内容的检查和确认：单项工程完成度、施工项目验收、停工封条、工地检查。

1、单项工程完成度

在距离年前停工还有一段时间的时候，看一下各单项工程的完成进度，如水电铺设、墙面粉刷等。确保单项工程全部完成才能停工。如果在预定工期内无法完成某项工程，尽量还是等到年后复工的时候再做。时间仓促工程质量不能保证，工人急着回家也不会太过上心，而且施工途中更换施工人员，施工工艺的整体性和统一性无法保证。

2、施工项目验收

在停工之前，对已经完成的施工项目进行验收。有问题出现的话，在给装修公司的验收单上写清楚，同时要求对方给出明确的时间和解决方案。未完成的项目要注明工程进度和复工时间。尽量要求装修公司给出书面承诺，这比口头上的承诺更能让人安心。

3、贴好停工封条

业主在停工之前尽量与装修公司签订停工协议，能够有效避免纠纷。停工工地要贴上封条，并在小区物管处登记，以免外人以装修公司的名义在停工期间进入工地。复工时由项目经理、工人和业主共同启封。停工协议中尽量注明启封和复工时间、工期计划、物品清点情况，并由项目经理和业主双方签字。业主还应预留值班人员的联系方式，如有意外情况可随时联系到相关人员。

4、工地仔细检查

停工期间，由于工地无人看管，过年期间又是用火、用电、用气集中时间，容易发生火灾。因此停工之前应检查工地的电线、电器、装修材料的存放，排查水电管道是否有漏水漏电、开裂破损的情况。清点现场物品、材料数量、用水用电、煤气数据等，尽量和施工方一同验收登记，签字备存。

二、妥善保存装修材料

除了施工现场的检查、装修材料的清点登记之外，合理妥善地保存装修材料也是年前停工的一项重要工作。不同的材料有不同的保存方法，正确的放置能够确保装修材料在停工期间不会发生损坏，不影响复工之后的使用和装修进度。

板材类要集中水平放置，不要竖立放置，这样会有两个受力点，板材容易变形。不建议在板材上再放置其他物品，时间一长容易压出痕迹。

木料类要捆起来，避免散开放置，使得木材的水汽散出，导致木材变脆易断。所有的木质材料都不能放在靠近窗户、阳台或阳光直射处，温湿度的变化和光照容易破坏其结构。

水泥、沙石等比较重的物件，应该分散堆放，每平方米不超过150公斤的重量，以免给地面造成过大的压力。已开封的水泥要装起，否则水泥会吸进空气中的湿气结成硬块，不利于装修使用。

油漆、涂料等要密闭保存，放在阴凉通风处，不建议将所有油漆放在一起。此外，要适当放置灭火器或防火设施。

在工程停工当天，记住一定要关闭水、电、煤气等总阀，切断施工中的临时电源。检查门窗等是否完全关闭。

三、注意防火防盗

停工之前，除了要求施工人员在离开前将工地清理好之外，业主也应该到现场查看。锁好门窗，确保装修材料的放置和水电的关闭无误，并与物业打好招呼，避免春节期间工地无人看管，发生入室盗窃事件。

一般来说，建材商春节之后的开工时间会比较迟。所以在年前的时候，业主可与装修人员沟通，了解需要补充购买的材料，多准备一些需要的装修材料，以免年后复工材料不足而拖慢装修工程的进度。

过年是件大事，做好装修工地的装修材料清点工作和防盗措施，确认施工进度和年后复工事项，才能安安心心过个好年。

（以上回答发布于2016-12-26，当前相关购房政策请以实际为准）

大清早就装修吵人怎么办？

早晨7点开始装修施工算不算扰民，如果是在双休日进行，装修只要在限定的时间内是不违法的，但是大部分的业主都是在家休息，如果被人们看到了可以报警处理。所以如果是周末一个人去报警的话，可能不太能够成立扰民，但是如果几家一起去报警的话，那么就成立扰民，公安机关会对其进行处罚或者警告。

装修房子吵到邻居怎么办，怎么和人沟通

1、直接和装修师傅沟通

先到现场跟对方沟通一下。沟通也分两种情况，比如对方是在正常的、可以动土的时间内装修，那就没必要找上门。如果对方是在中午的12点到下午的2点，晚上的6点到第2天早上8点之间装修，而且声音还非常大的话你可以先到现场跟对方沟通一下，沟通无效可以找物业反馈，物业会去沟通进一步解决。一般来说不建议大家一开始就弄到物业去，因为既然是你的邻居，就意味着以后大家在同一个小区生活、抬头不见低头见的，不要一开始就将关系弄得很僵。

2、寻求法律帮助

如果自己去说了没效果，物业说了也没效果那就得寻求派出所的帮助，其实有关法律有规定，如果在非可以施工时间内产生大量的分贝声、这就属于噪音的污染，这时候派出所会派出民警帮你到现场协调，第1次会给对方一个机会让他改正，如果已经介入一次之后第2次还是出现这样的情况，那派出所的民警是有资格就他做出罚款处理的，罚钱了一般就会在乎了。

装修公司老拖着不干活怎么办

在房产装修行业中，有时候我们会遇到一些装修公司老拖着不干活的情况。这种情况让业主感到沮丧和无奈，但我们仍然可以采取一些措施来解决这个问题。本文将分享一些建议，希望能够帮助您应对这种困境。

第一步：与装修公司沟通

首先，您应该直接与装修公司联系，并表达您对工期延迟的担忧。尽可能详细地描述您所遇到的问题，并要求他们给出一个明确的解释。通过沟通交流，您可以了解到是否存在一些合理的原因导致工期延迟，比如材料供应问题、天气影响等。如果装修公司能够提供合理的解释，您可以考虑给予他们一些宽容和理解。

第二步：检查合同条款

在与装修公司沟通之后，建议您仔细研究合同条款。查看是否有关于工期延迟的规定和惩罚措施。如果合同中对于工期有明确约定，您可以根据合同要求向装修公司追责并要求赔偿。然而，如果合同中没有明确规定工期，您可能需要考虑重新协商或寻求法律援助。

第三步：寻求专业帮助

如果与装修公司的沟通无果，或者他们不愿采取任何补救措施，那么您可以考虑寻求专业帮助。您可以咨询律师，了解您的权益以及针对装修公司的法律手段。此外，您还可以向相关的消费者保护组织投诉，并请求他们介入调解。

第四步：与装修公司协商解决方案

在采取法律行动之前，您可以尝试与装修公司进行进一步的协商，共同寻找解决方案。您可以要求他们加快工作进度，提供明确的工期安排，并在必要时采取一些补救措施，如增加施工人力、加班等。同时，也可以要求他们提供合理的赔偿方案以弥补延期给您带来的困扰和损失。

第五步：选择信誉可靠的装修公司

为避免类似的问题再次发生，下次您在选择装修公司时，建议您多加注意。在选择装修公司之前，进行充分的调查和了解，包括查看他们的信誉、项目案例以及客户评价等。与口碑良好、信誉可靠的装修公司合作，可以降低工期延迟和其他问题发生的风险。

总结起来，当装修公司老拖着不干活时，我们可以先通过与装修公司沟通，检查合同条款，并寻求专业帮助来解决问题。如果这些努力没有取得满意的结果，可以考虑与装修公司协商解决方案或采取法律行动。同时，在未来选择装修公司时，要注意选择信誉可靠的合作伙伴，以减少类似问题的发生。希望这些建议对您有所帮助，祝愿您能够顺利完成装修项目。

楼下装修怎么办？

一、楼下装修扰民怎么办呢

可以向房主或装修负责人交涉，委婉的说明希望它们施工时不要打扰到周遭的邻居，通常情况下是可以协商好的，也可以联合周遭受到干扰的邻居一起上门找房主或负责人协商，要是交涉失败，依旧扰民，则需到物业投诉，让物业来处理。

如果邻居装修噪音太大，严重影响我们日常生活怎么办

应对装修扰民的办法：

（1）为了避免扰民，首先需要以有效的通知方式，让邻居知晓装修的时间，并且在装修过程中尽量选择非正常休息时间，能一定程度上减少扰民的几率。

（2）如果是在休息时间，可以直接前往装修的家中，与装修工人或者装修业主沟通，能及时停止扰民最好。

（3）将装修扰民问题反馈给物业，由度物业协调解决问题，如果想尽快解决，则直接协同物业人员直接去装修业主家，要求立马停止。

（4）邻居产生矛盾时，首先应当本着友好的态度与邻居进行沟通交流，向邻居说明制造噪音对自己的日常生活起居产生了重要影响，让邻居首先知道你的困扰，然后与邻居协商，制定出一个双方都可以接受的解决方案。友好和谐的邻里关系最重要。

（5）低噪音影响，自己也可以做充分的准备应对。比如说，在楼上做浮筑隔音的减震层，_这样的话，能够有效地降低地面撞击的声音跟空气回声，降低噪音产生的声贝影响。

（6）若实在噪音持续时间长、噪音声贝大，严重影响休息生活，可以向物业或业主委员会反映，由其进行出面调解，共同面对噪音问题。

（7）如果装修业主严重不听从邻居和物业的劝说，可以考虑电话警察的方式，让警方协调解决问题，此法有碍邻居间和谐，谨慎回使用。

扩展资料：

《中华人民共和国环境噪声污染防治法》第六十一条

受到环境噪声污染危害的单位和个人，有权要求加害人排除危害;造成损失的，依法赔偿损失。赔偿责任和赔偿金额的纠纷，可以根据当事人的请求，由环境保护行政主管部门或者其他环境噪声污染防治工作的监督管理部门、机构调解处理;调解不成的，当事人可以向人民法院起诉。当事人也可以直接向人民法院起诉。