停工后工程款怎么算
工程做一半不做了怎么结算
律师解析 工程中途停工如何结算要看约定,没有约定按法定。 工程中途停工属于违约,如果施工的工程量合格,经过审计,应当支付相应的施工费。
既然合同上写着做完工程再计算工程款,现在做到一半做不了了,那要看是谁的责任,如果是对方的责任,可以要求结算工程款,如果是你的责任肯定是结算不了的。
乙方在请款时,应将未施工的那部分在结算时扣除。
\r\n唯一的办法是由丙方负责与甲方签定合同,实际工程由原乙方来承担,通过设备材料和人工费将工程款套现出来。\r\n当然,如果你有背景另当别论,因为背景深到一定程度,你可以直接跟甲方要钱了,不必这样折腾。
如果是因发包方违约导致施工合同解除,对于已完成工程价款的结算,应当注意一下问题:应当核对确认已经完成的工程量。应当确认已完工程量是否合格;工程质量不合格的,应当整改达到合格。
双方均有责任。主要是协商,如果想多拿钱,按照完成工程量套用定额进行造价。因为按照定额造价还是比较高的。另外:适当考虑一点人员、机具进退场费用,其他一些发生的额外费用,现场剩余的采购材料按实转结等等。
工程中途停工如何结算
1、第编制阶段性结算,未避免长时间不能复工的情况,施工单位应针对已确认完成的施工内容编制阶段性结算,积极与甲方沟通,对已完工程施工内容做出阶段性结算,这样对回收资金起到一定的积极作用,积极回收资金。
2、法律分析:工程中途停工如何结算要看约定,没有约定按法定。工程中途停工属于违约,如果施工的工程量合格,经过审计,应当支付相应的施工费。如造成实际损失,如窝工导致的工程延期等损失,如有实际发生数额,可要求承包人赔偿。
3、法律主观:工程中途停工如何结算要看约定,没有约定按法定。工程中途停工属于违约,如果施工的工程量合格,经过审计,应当支付相应的施工费。如造成实际损失,如窝工导致的工程延期等损失,如有实际发生数额,可要求承包人赔偿。
4、停工、窝工的工日单价按普通工日单价的70%计算综合价格;工日数按施工现场直接生产工人(包括机械操作人员,不包括管理人员)人数计算。
5、并有权要求赔偿停(窝)工损失。项目工程停工的,施工单位可以与建设单位协商工程款支付问题,如果协商不成的,可以向法院起诉,追索工程款。
6、工程中途停工,如果由于承包方的原因,承包人和施工人应当承担违约责任。
工程施工中停工误工费该如何计算?
受害人有固定收入的,误工费按照实际减少的收入计算;受害人无固定收入的,按照其最近三年的平均收入计算;受害人不能举证证明其最近三年的平均收入状况的,参照受诉法院所在地相同或者相近行业上一年度职工的平均工资计算。
法律分析:(一) 停工、窝工费用:停工、窝工的工日单价按普通工日单价的70%计算综合价格日数按施工现场直接生产工人(包括机械操作人员,不包括管理人员)人数计算。
工人停窝工损失费:每工单价(25元)*停窝工总工日数,再以停窝工工资总额的30%作为管理费;周转性材料的停窝工损失费可按实结算。
遇到涉及停工的项目,如何进行施工索赔?
1、你可以按照合同约定的人工费总额除夕总工期算出一天的施工费,这样,人工设备停滞损失就全出来了。不过,最好验收后收集全证据打官司,否则,甲方会从别的地方找茬。
2、法律分析:项目工程停工的,施工单位可以与建设单位协商工程款支付问题,如果协商不成的,可以向法院起诉,追索工程款。我国法律规定当事人可以通过和解或者调解解决合同争议。
3、法律分析:工程中途停工,如果是由于发包方的原因导致的,依据法律规定,主张赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。
4、法律分析:建筑工程停工的,承包方可以与建设单位协商工程款支付问题,如果协商不成的,可以向法院起诉,追索工程款。当事人可以通过和解或者调解解决合同争议。
停工窝工费怎么计算
根据查询百度经验显示,窝工费计算方式如下:施工机械停滞费按定额台班单价的40%乘以停滞台班数计算。管理费按人工停窝工费的20%计算。停窝工人员生活补贴按每人每天15元乘以停工工日数计算。
施工机械的停窝工损失费:定额中机械台班的停滞费停滞台班量;工人停窝工损失费:每工单价(25元)×停窝工总工日数,再以停窝工工资总额的30%作为管理费;周转性材料的停窝工损失费可按实结算。
窝工费的计算方式通常是根据工程的实际情况和约定来进行的,具体计算方式可能会因实际情况而有所不同。一般来说,窝工费可能包括人工费、设备费、材料费等方面的费用。首先,人工费的计算需要考虑窝工人员的工资、工时等因素。
法律分析:工程停工的损失计算是停工期间生产工人的工资加上消耗的材料、车间经费和企业管理费等这些经费的综合。临时停工大部分都是因为地质条件变化、临时停水停电以及工程人为障碍等原因造成的,这种情况通常需要经济签证。