问询竣工时间的函
建设工程竣工备案时间
法律主观:
建设工程的竣工时间,可以由双方协商确认,协商不一致的,建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日作为竣工日期;承包人已经提交了申请竣工验收的报告,而发包人迟迟不予验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期等。
法律客观:
《建筑法》第六十一条
交付竣工验收的建筑工程,必须符合规定的建筑工程质量标准,有完整的工程技术经济资料和经签署的工程保修书,并具备国家规定的其他竣工条件。建筑工程竣工经验收合格后,方可交付使用;未经验收或者验收不合格的,不得交付使用。
《民法典》第七百九十九条
建设工程竣工后,发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。验收合格的,发包人应当按照约定支付价款,并接收该建设工程。建设工程竣工经验收合格后,方可交付使用;未经验收或者验收不合格的,不得交付使用。
竣工验收的时间规定
一般来说,工程竣工验收是建设工程建设完毕之后投入使用之前的毕竟步骤,验收的目的是查看建设工程的建设是否达到了国家所规定的质量合格的标准,投入使用后发生安全风险的概率大不大。那么,竣工验收的时间规定是怎样的呢?接下来由我为您整理有关的内容。一、竣工验收的时间规定
按照最高人民法院相关司法解释的规定,一般按照下述方式来确定竣工日期:
1、建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期。既然工程已经验收合格了,则将竣工验收合格之日定为竣工日期是比较合理的。
2、承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期。这种情况在实际纠纷此中经常发生,多数时候发包人有意拖延验收,致使工程无法及时验收,在此情况下,按照最高人民法院的相关司法解释的规定,一般以承包人提交验收报告之日为竣工日期。
3、建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期。本来按照合同法规定,工程未经验收合格的不准交付使用。既然发包人在未经验收的情况下就擅自使用了,说明发包人放弃了工程质量的抗辩权,则理应将发包人占有使用建设工程之日视为竣工日期。
二、建设工程竣工验收的条件
建设单位在收到施工单位提交的工程竣工报告,并具备以下条件后,方可组织勘察、设计、施工、监理等单位有关人员进行竣工验收:
1、完成了工程设计和合同约定的各项内容。
2、施工单位对竣工工程质量进行了检查,确认工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准,符合设计文件及合同要求,并提出工程竣工报告。该报告应经总监理工程师(针对委托监理的项目)、项目经理和施工单位有关负责人审核签字。
3、有完整的技术档案和施工管理资料。
4、建设行政主管部门及委托的工程质量监督机构等有关部门责令整改的问题全部整改完毕。
5、对于委托监理的工程项目,具有完整的监理资料,监理单位提出工程质量评估报告,该报告应经总监理工程师和监理单位有关负责人审核签字。未委托监理的工程项目,工程质量评估报告由建设单位完成。
6、勘察、设计单位对勘察、设计文件及施工过程中由设计单位签署的设计变更通知书进行检查,并提出质量检查报告。该报告应经该项目勘察、设计负责人和各自单位有关负责人审核签字。
7、有规划、消防、环保等部门出具的验收认可文件。
8、有建设单位与施工单位签署的工程质量保修书。
三、竣工验收的程序
1、申请报告
当工程具备验收条件时,承包人即可向监理人报送竣工验收申请报告。
2、验收
监理人收到承包人按要求提交的竣工验收申请报告后,应审查申请报告的各项内容,并按不同情况进行处理。
3、单位工程验收
发包人根据合同进度计划安排,在全部工程竣工前需要使用已经竣工的单位工程时,或承包人提出经发包人同意时,可进行单位工程验收。验收合格后,由监理人向承包人出具经发包人签认的单位工程验收证书。
4、施工期运行
是指合同工程尚未全部竣工,其中某项或几项单位工程或工程设备安装已竣工,根据专用合同条款约定。需要投入施工期运行的,经发包人约定验收合格,证明能确保安全后,才能在施工期投入运行。
5、试运行
6、竣工清场
除合同另有约定外,工程接收证书颁发后,承包人应按要求对施工现场进行整理。直至监理人检验合格为止,竣工清场费用由承包人承担。
相关法律依据:
《建设工程质量管理条例》第十六条:建设单位收到建设工程竣工报告后,应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收。
以上就是由我为您整理的竣工验收的时间规定的相关规定。根据我国法律的规定,建设工程完工后交付使用前必须进行竣工验收,只有经验收合格才能投入使用,如果房屋验收合格发生重大安全事故,相关的验收人员和发包方以及承包方可能要承担相应的法律责任。
深交所问询函最长能延期多久
询问函一般是在7天内应回复,如果超过7天没有回复,就可以按默认情况处理。
问询函是指上海证券交易所和深圳证券交易所在审核上市公司相关公告过程中如果发现未达到“直接监管标准”(一般表现为信息披露不准确或内容不全)的问题时,会针对财务报告、并购重组、关联交易、股票异常波动和媒体报道的社会热点等事件发出问询函,要求上市公司在规定时间内书面回函并公开披露。倘若上市公司仍存在信息披露不准确或不全面的问题,交易所会再次问询。
通过以上关于深交所问询函最长能延期多久内容介绍后,相信大家会对深交所问询函最长能延期多久有个新的了解,更希望可以对你有所帮助。
竣工验收时间怎么确认?
对于竣工日期的确定,首先适用施工合同约定,以《施工合同示范文本》为例,其通用条款32.4规定“工程竣工验收通过,承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期;工程按发包人要求修改后通过竣工验收的,实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。发包人收到承包人送交的竣工验收报告后28天内不组织验收,或验收后14天内不提出修改意见,视为竣工验收报告已被认可”。如果施工合同无约定或者约定不明的,则适用法定原则,《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第14条规定:“当事人对建设工程实际竣工日期有争议的,按照以下情形分别处理:一、建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期;二、承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期;三、建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期
证监会问询函延期次数有规定么?
根据《上海证券交易所股票上市规则(2022年1月修订)》《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年12月修订)》规定,监管对象应当积极配合日常监管,在规定期限内按要求提交回复、说明及其他相关文件,或者按规定披露相关公告等,不得以有关事项存在不确定性等为由不履行报告、公告和回复问询的义务。
由此可见,监管部门对上市公司难以在规定期限内回复申请延期的次数及情况并未进行强制要求。
扩展资料:
问询函作用:
在股票市场中,问询函属于问询函件的范畴,通常是上市公司在经营的过程中,或者是股票交易的过程中出现了一些违规的情况或者现象,这时候交易中心就会发送问询函给相关公司,是一种警告作用。要求上市公司补充相关信息,核实相关问题,并履行信息披露义务。
一般情况下,问询函需要上市公司在7日内进行回复,如果超过7天没有着回复,就可以按默认情况处理。但是,如果问询函中的相关问题解决难度较大可以向交易所申请延期回复披露。但是,如果上市公司在问询函回复时间内并未作出有效披露回应,也没有向交易所申请延期,那么该上市公司会被出具警示函。
通常情况下,如果问询函中是有关上市公司股东集体出售股票、股东有暗箱操作股票价格的嫌疑、上市公司有破产迹象的情况等,出现以上情况很有可能会导致市场持股投资者大规模抛售,从而使股票价格出现大规模的下跌。
监管函、问询函、关注函的区别:
在A股市场中,监管函、问询函、关注函这三者之间的定义不一样、性质不一样、范畴不一样。
其中,监管函是一种监管措施,当上市公司违反相关信息披露规定时才会被发监管函。而问询函属于问询函件的范畴,发布问询函的目的是希望上市公司就问询函的相关问题作出答复。而关注函是一种常规的提醒手段,发布关注函表示上市公司被监管层关注了一些方面的问题。
通常情况下,发出监管函意味着上市公司违反相关法律法规的规定,包括《证券法》、《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等,相对而言情节较为严重。而关注函是以提示为目的,一般出现在上市公司重组停牌中,然后即将到达和交易中心申请时限的时候,这时候交易中心发给相关上市公司的一种提示函,用于提醒和督促上市公司重组工作尽快到期。而发布问询函通常是上市公司在经营的过程中,或者是股票交易的过程中出现了一些违规的情况或者现象,这时候交易中心就会发送问询函给相关公司,是一种警告作用。要求上市公司补充相关信息,核实相关问题,并履行信息披露义务。
奥特佳两年亏损今年能成st吗
正邦科技还会跌吗:还会下跌的。正邦科技于2022年10月25日收到南昌中院送达的《决定书》[(2022)赣01破申49号、(2022)赣01破申49号之一],南昌中院决定对公司启动预重整,并指定上海市锦天城律师事务所及上海市锦天城(南昌)律师事务所担任公司预重整期间的临时管理人。南昌中院决定对公司启动预重整,不代表南昌中院会最终受理对公司的重整申请,公司后续是否进入重整程序存在不确定性。正邦科技表示,如果南昌中院裁定受理对公司的重整申请,公司将依法配合南昌中院及管理人开展相关重整工作,并依法履行债务人的法定义务。同时,深圳证券交易所将根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2022年修订)的相关规定,对公司股票实施退市风险警示。如果公司顺利实施重整并执行完毕重整计划,将有利于优化公司资产负债结构,改善持续经营能力。若重整失败,公司将存在被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产,根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2022年修订)的相关规定,公司股票将面临被终止上市的风险。敬请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。正邦科技还表示,在法院审查案件期间,公司将依法配合法院对公司的重整可行性进行研究和论证。若法院裁定公司进入重整程序,公司将积极配合法院及管理人开展重整工作,并依法履行债务人的法定义务,在平衡保护各方合法权益的前提下,积极与各方共同论证各种解决债务问题的可能性,同时将积极争取股东支持,实现重整工作的顺利推进。公司最终的重整方案将以法院裁定批准的重整计划为准。
咨询记录 • 回答于2022-10-26
兴民智通什么时候st
不能。
根据深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)“第九章退市与风险警示”的相关规则,单纯财务亏损因素已不再是实施特别或者退市的标准。因此不会st。
兴民智通目前不触及被交易所实施ST的相关情形。
根据《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》关于其他风险警示相关规定第981条,上市公司出现下列情形之一的,本所对其股票交易实施其他风险警示:1、公司存在资金占用且情形严重,2、公司违反规定程序对外提供担保且情形严重,3、公司违反规定程序对外提供担保且情形严重,4、公司最近一年被出具无法表示意见或者否定意见的内部控制审计报告或者鉴证报告,5、公司生产经营活动受到严重影响且预计在三个月内不能恢复正常,6、公司主要银行账号被冻结,7、公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性,8、本所认定的其他情形。