...因甲方消防手续办不下来工程一直没有验收,甲方因没有验收不给付款...

这肯定不合理的。一般来说，施工合同中，对于验收期限是有约定的，不可能因为对方的某个事由或者故意不验收就成为拒绝支付施工款项的理由。

这是法律层面上的讲法，但是实际操作中，施工单位应充分与建设单位协商，如果拖延长达2年而不组织验收，也不支付工程款，协商无果的话，可以向人民法院提起诉讼，维护自身合法权益。

当然算。你这有法律支持，建筑工程法有规定，在没有验收情况下，只要擅自使用就算验收。不过你要保留好相关证据和手续。就是现在工程款都难拿，还有你的保修期也要从工程使用开始使用。

可以催告甲方验收，如果甲方已经使用了设备，则视为验收合格，甲方应当支付工程款。根据惯例，乙方催告甲方验收而甲方不予验收的，视为验收合格。

作为乙方施工方，双方因为一些问题造成工程停工，甲方要求解除合同，乙方应做好风险把控，如果同意解除的情况下，必须对已完工程量工程款作出结算和付款期限的协议，之后才能解除合同退场。

甲方拖着不验收怎么办

1、法律分析：首先，承包人可以先和发包人确认无争议部分的工程造价，将有争议项目单列，与发包人另行协商或向法院提起诉讼。

2、”此时，如果甲方无正当理由拖延不予验收，视为甲方认可乙方提交的竣工验收报告，并且以承包人修改后提交发包人验收的日期作为实际竣工日期。

3、工程款拖着不给验收的处理方法如下：通过电话和函件催收。经常给施工方公司打电话，询问工程款进度。要注意打电话的时候记得录音，防止对方钻法律空子，提前保留证据。亲自到对方公司上门催收。委托律师代为催收。

4、敦促预算部门及时与甲方做竣工决算。工程没有验收不可以结算工程款，一般情况下需要有竣工图、竣工验收报告的。工程预算竣工做完后才能财务工程决算。收入都没确定是无法做财务工程决算报告的。

由于建设单位原因造成无法竣工验收如何办理竣工验收

工程完工后，施工单位向建设单位提交工程竣工报告，申请工程竣工验收。实行监理的工程，工程竣工报告必须经总监理工程师签署意见。（施工单位在工程竣工前，通知质量监督部门对工程实体进行到位质量监督检查）。

因此，《建设项目工程)竣工验收办法》中规定，“已具备竣工验收条件的项目，3个月内不办理验收投产和移交固定资产手续，取消企业和主管部门的基建试车分成，由银行监理全部上交财政。

参与工程竣工验收的建设、勘察、设计、施工、监理等各方不能形成一致意见时，应当协商提出解决的方法，待意见一致后，重新组织工程竣工验收。

在相关参建单位不配合进行竣工验收或者在验收资料上签署意见的，建设单位可以向法院起诉请求判决相关参建单位履行竣工验收义务。