房地产公司不付工程款(房地产公司付工程款会计科目)
房地产公司不结工程款,走法律程序成功率大吗
大。
具体情况:1、以发包人甲方尚未支付为由,拒绝支付。将发包人的甲方列为被告或第三人,并在一个案件中处理。同时,法院通常不支持只有发包人甲方支付工程款后,发包人支付给施工方的工程款。
2、以质量或工期延误为由拒绝支付。擅自使用不得就质量问题主张权利,未支付进度款工期顺延等。施工方应当通过专业律师区分质量或者工期延误的原因,依法确定责任方,然后依法主张权利。
3、以变更或增加为由拒绝支付。增项款应与进度款同时支付。以施工方中途撤场为由为由拒绝支付。由于发包人违约或第三方原因,施工方中途撤场,合同目的无法实现。施工人员在主张工程款时,一定要注意证据的收集,保留撤场不是施工方造成的证据,保留已完成工程量的证据。
房地产企业拖欠的工程款怎么记账
房地产企业拖欠的工程款记账:挂帐到应收账款,等到发票开具后冲减应收账款,同时确认收入.
工程款特指工程施工合同价款的收支.
对于建设单位而言,是根据合同约定结合实际工程进度支付工程款,包括应付工程款、已付、未付工程款等概念;
对于施工单位而言,是根据合同约定和实际施工进度,向建设单位收取工程款,包括应收、已收工程款等概念.
一、企业因购货而预付的款项,借记本科目,贷记""银行存款""等科目。
收到所购物资,按应计入购入物资成本的金额,借记""材料采购""或""原材料""、""库存商品""等科目,按应支付的金额,贷记本科目。补付的款项,借记本科目,贷记""银行存款""等科目;退回多付的款项做相反的会计分录,涉及增值税进项税额的,还应进行相应的处理。
二、企业进行在建工程预付的工程价款,借记本科目,贷记""银行存款""等科目。按工程进度结算工程价款,借记""在建工程""科目,贷记本科目、""银行存款""等科目。
三、企业预付的赔付款,借记本科目,贷记""银行存款""等科目。转销预付的赔付款,借记""赔付支出""、""应付分保账款""等科目,贷记本科目。